Surveillance des coques, relevés géométriques et comparatifs pour la faculté de santé - département de pharmacie de l'université Toulouse III - Paul Sabatier.
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Surveillance des coques, relevés géométriques et comparatifs pour la faculté de santé - département de pharmacie de l'université Toulouse III - Paul Sabatier.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-03-11. L'appel d'offres a été publié le 2024-02-01.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux de cloisonnement
- • Services topographiques et services de radiesthésie › Services topographiques
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement électrique › Autres travaux d'installation électrique
- • Travaux de bétonnage › Travaux de réparation d'ouvrages en béton
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols
- • Travaux de remise en état et de remise à neuf › Travaux de remise en état
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • Étude d'impact sur l'environnement pour la construction › Surveillance environnementale pour la construction
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-02-01 | Avis de marché |
| 2024-06-24 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-02-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Surveillance des coques, relevés géométriques et comparatifs pour la faculté de santé - département de pharmacie de l'université Toulouse III - Paul Sabatier.
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Services topographiques 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Surveillance des coques bétons
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché: Surveillance des coques bétons
Informations complémentaires:
Adresse postale: 35 chemin des Maraichers
Code postal: 31000
Ville: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Haute-Garonne 🏙️
Autres informations sur le renouvellement: Voir réglement de consultation
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations 1. Description des méthodes et techniques pour la réalisation des travaux (15 points) 2. Description des moyens humains et matériels mis en place pour chaque tâche (10 points) 3. Caractéristiques principales des matériels et produits utilisés (Fiches Technique)(5 points) 4. Hygiène, sécurité et protection de l'environnement (5 points) 5. Visite (5 points)
Critère de qualité (pondération): 40
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Optimisation du délai contractuel (délai d'intervention après OS)
Critère de qualité (pondération): 20
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Relevé géométriques et comparatif
Description du marché: Relevé géométriques et comparatif
Informations complémentaires:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations 1.Description des méthodes et techniques pour la réalisation des travaux (15 points) 2.Description des moyens humains et matériels mis en place pour chaque tâche (10 points) 3.Caractéristiques principales des matériels et produits utilisés (Fiches Technique) (5 points) 4.Hygiène, sécurité et protection de l'environnement (5 points) 5. Visite (5 points)
Titre
Numéro d'identification du lot:
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: Voir réglement de la consultation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-11 16:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Forme juridique soumissionnaire ✅
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Facturation électronique: Requise
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-02-29 16:00:00 📅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Un accord de non-divulgation est requis ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement avec un mandataire conjoint.
Motif d'exclusion:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Université Toulouse III - Paul Sabatier
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 118 route de Narbonne
Code postal: 31062
Commune postale: Toulouse
Région: Haute-Garonne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: service-marches@univ-tlse3.fr 📧
Téléphone: 0561558496 📞
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_2Pf0el1fr1 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_2Pf0el1fr1 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_2Pf0el1fr1 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Identique à : Nom et adresse
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 024-071526 (2024-02-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Surveillance des coques, relevés géométriques et comparatifs pour la faculté de santé - département de pharmacie de l'université Toulouse III - Paul Sabatier.
Numéro de référence:
2024TSERV00100
Brève description:
Surveillance des coques, relevés géométriques et comparatifs pour la faculté de santé - département de pharmacie de l'université Toulouse III - Paul Sabatier.
Type de contrat: Services
Produits/services: Services topographiques 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣
Identifiant interne:
1
Titre: Surveillance des coques bétons
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché: Surveillance des coques bétons
Informations complémentaires:
Une visite groupée aura lieu le lundi 19 février 2024 à 10h. Il n'y aura pas d'autres visites sur site.
Produits/services: Surveillance environnementale pour la construction
📦
Adresse postale: 35 chemin des Maraichers
Code postal: 31000
Ville: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Haute-Garonne 🏙️
Autres informations sur le renouvellement: Voir réglement de consultation
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations 1. Description des méthodes et techniques pour la réalisation des travaux (15 points) 2. Description des moyens humains et matériels mis en place pour chaque tâche (10 points) 3. Caractéristiques principales des matériels et produits utilisés (Fiches Technique)(5 points) 4. Hygiène, sécurité et protection de l'environnement (5 points) 5. Visite (5 points)
Critère de qualité (pondération): 40
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Optimisation du délai contractuel (délai d'intervention après OS)
Critère de qualité (pondération): 20
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
2
Titre: Relevé géométriques et comparatif
Description du marché: Relevé géométriques et comparatif
Informations complémentaires:
Une visite groupée aura lieu le lundi 19 février 2024 à 10h. II n'y aura pas d'autres visites sur site.
Autres informations sur le renouvellement: Voir réglement de la consultation
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations 1.Description des méthodes et techniques pour la réalisation des travaux (15 points) 2.Description des moyens humains et matériels mis en place pour chaque tâche (10 points) 3.Caractéristiques principales des matériels et produits utilisés (Fiches Technique) (5 points) 4.Hygiène, sécurité et protection de l'environnement (5 points) 5. Visite (5 points)
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: Voir réglement de la consultation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-11 16:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Forme juridique soumissionnaire ✅
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Facturation électronique: Requise
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-02-29 16:00:00 📅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Un accord de non-divulgation est requis ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement avec un mandataire conjoint.
Motif d'exclusion:
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social
Paiement des cotisations de sécurité sociale
Paiement d’impôts et taxes
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Université Toulouse III - Paul Sabatier
Numéro d'enregistrement national:
19311384200010
Adresse postale: 118 route de Narbonne
Code postal: 31062
Commune postale: Toulouse
Région: Haute-Garonne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: service-marches@univ-tlse3.fr 📧
Téléphone: 0561558496 📞
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_2Pf0el1fr1 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_2Pf0el1fr1 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_2Pf0el1fr1 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Identique à : Nom et adresse
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV
B.P. 7007
31068 Toulouse Cedex 07
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 024-071526 (2024-02-01)
Avis de marché (2024-06-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: RELANCE RENOVATION DU BATIMENT 3R2 POUR LE LAPLACE UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Travaux de remise en état 📦
Description
Titre: Lot 1 VRD - Espaces verts
Description du marché: VRD - Espaces verts
Informations complémentaires:
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Adresse postale: 218 cours Rose Dieng-Kuntz
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations a) Moyens mis en œuvre pour le chantier : 40pts b) Calendrier d'exécution : 20 pts c) Matériaux et/ou matériels proposés : 40 pts
Prix (pondération): 60
Description
Titre: Lot 2 Curage - Désamiantage - Déplombage
Description du marché: Curage - Désamiantage - Déplombage
Informations complémentaires:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations a) Moyens mis en œuvre pour le chantier : 40pts b) Calendrier d'exécution : 20 pts c) Matériaux et/ou matériels proposés : 40 pts
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 3 Démolition - Gros-Œuvre
Description du marché: Démolition - Gros-Œuvre
Produits/services: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 4 Etanchéité
Description du marché: Etanchéité
Informations complémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 5 Menuiseries Extérieures
Description du marché: Menuiseries Extérieures
Produits/services: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 6 Métallerie - Serrurerie
Description du marché: Métallerie - Serrurerie
Produits/services: Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
7️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 7 Cloisons sèches - Doublage
Description du marché: Cloisons sèches - Doublage
Produits/services: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
8️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 8 Menuiseries intérieures - Signalétique
Description du marché: Menuiseries intérieures - Signalétique
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
9️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 9 Faux-plafonds
Description du marché: Faux-plafonds
Produits/services: Mise en place de plafonds suspendus 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 10 Revêtements sols souples
Description du marché: Revêtements sols souples
Produits/services: Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 11 Revêtements sols durs - Faïence
Description du marché: Revêtements sols durs - Faïence
Produits/services: Travaux de pose de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 12 Peintures - Nettoyage
Description du marché: Peintures - Nettoyage
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 13 CVC - PB - Fluides spéciaux
Description du marché: CVC - PB - Fluides spéciaux
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 14 CFO - CFA
Description du marché: CFO - CFA
Produits/services: Autres travaux d'installation électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lot 15 Réparation des bétons de façades
Description du marché: Réparation des bétons de façades
Produits/services: Travaux de réparation d'ouvrages en béton 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
Procédure
Type de procédure
Base juridique: Directive 2014/25/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-11 16:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-09-02 16:00:00 📅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Motif d'exclusion:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_iGfpOWZGep 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_iGfpOWZGep 🌏
Source: OJS 2024/S 122-375274 (2024-06-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: RELANCE RENOVATION DU BATIMENT 3R2 POUR LE LAPLACE UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER
Numéro de référence:
2024TRAVX01200
Brève description:
Relance des travaux de rénovation du bâtiment 3R2 pour le Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie LAPLACE de l'université Toulouse III Paul Sabatier suite à la déclaration sans suite du marché précédent.
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de remise en état 📦
Description
Titre: Lot 1 VRD - Espaces verts
Description du marché: VRD - Espaces verts
Informations complémentaires:
Une visite groupée aura lieu le Mardi 09 juillet 2024 à 13h30. Il n'y aura pas d'autres visites sur site.
Produits/services: Travaux de terrassement
📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Adresse postale: 218 cours Rose Dieng-Kuntz
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations a) Moyens mis en œuvre pour le chantier : 40pts b) Calendrier d'exécution : 20 pts c) Matériaux et/ou matériels proposés : 40 pts
Prix (pondération): 60
Description
Titre: Lot 2 Curage - Désamiantage - Déplombage
Description du marché: Curage - Désamiantage - Déplombage
Informations complémentaires:
Une visite groupée aura lieu le mardi 09 juillet 2024 à 13h30. II n'y aura pas d'autres visites sur site.
Produits/services: Travaux de désamiantage
📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations a) Moyens mis en œuvre pour le chantier : 40pts b) Calendrier d'exécution : 20 pts c) Matériaux et/ou matériels proposés : 40 pts
3️⃣
Identifiant interne:
3
Titre: Lot 3 Démolition - Gros-Œuvre
Description du marché: Démolition - Gros-Œuvre
Produits/services: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne:
4
Titre: Lot 4 Etanchéité
Description du marché: Etanchéité
Informations complémentaires:
Une visite groupée aura lieu le mardi 09 juillet 2024 à 15h. II n'y aura pas d'autres visites sur site.
Produits/services: Travaux d'étanchéification
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne:
5
Titre: Lot 5 Menuiseries Extérieures
Description du marché: Menuiseries Extérieures
Produits/services: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne:
6
Titre: Lot 6 Métallerie - Serrurerie
Description du marché: Métallerie - Serrurerie
Produits/services: Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne:
7
Titre: Lot 7 Cloisons sèches - Doublage
Description du marché: Cloisons sèches - Doublage
Produits/services: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne:
8
Titre: Lot 8 Menuiseries intérieures - Signalétique
Description du marché: Menuiseries intérieures - Signalétique
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne:
9
Titre: Lot 9 Faux-plafonds
Description du marché: Faux-plafonds
Produits/services: Mise en place de plafonds suspendus 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
10
Titre: Lot 10 Revêtements sols souples
Description du marché: Revêtements sols souples
Produits/services: Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
1️⃣1️⃣
Identifiant interne:
11
Titre: Lot 11 Revêtements sols durs - Faïence
Description du marché: Revêtements sols durs - Faïence
Produits/services: Travaux de pose de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0011
1️⃣2️⃣
Identifiant interne:
12
Titre: Lot 12 Peintures - Nettoyage
Description du marché: Peintures - Nettoyage
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0012
1️⃣3️⃣
Identifiant interne:
13
Titre: Lot 13 CVC - PB - Fluides spéciaux
Description du marché: CVC - PB - Fluides spéciaux
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0013
1️⃣4️⃣
Identifiant interne:
14
Titre: Lot 14 CFO - CFA
Description du marché: CFO - CFA
Produits/services: Autres travaux d'installation électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0014
1️⃣5️⃣
Identifiant interne:
15
Titre: Lot 15 Réparation des bétons de façades
Description du marché: Réparation des bétons de façades
Produits/services: Travaux de réparation d'ouvrages en béton 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0015
Procédure
Type de procédure
Base juridique: Directive 2014/25/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-11 16:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-09-02 16:00:00 📅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Motif d'exclusion:
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social
Paiement des cotisations de sécurité sociale
Paiement d’impôts et taxes
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_iGfpOWZGep 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_iGfpOWZGep 🌏
Source: OJS 2024/S 122-375274 (2024-06-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)
- Services d'ingénierie (>20)