MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES CONSTRUCTION
Centre Hospitalier Universitaire de Nice - Hôpital de Cimiez - Etablissement support du GHT06
MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES CONSTRUCTION
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-10-06. L'appel d'offres a été publié le 2025-09-04.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services d'assurance › Services d'assurance dommages ou pertes
- • Services d'assurance › Services d'assurance responsabilité civile
- • Services d'assurance défense et recours et service d'assurance tous risques chantier › Services d'assurance tous risques chantier
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-09-04 | Avis de marché |
Avis de marché (2025-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marche de prestations de services d'assurances construction
Numéro de référence:
Brève description: MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES CONSTRUCTION
Type de contrat: Services
Produits/services: Services d'assurance tous risques chantier 📦
Valeur estimée hors TVA: 381 450 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Titre: Assurance tous risques chantier (trc)
Description du marché: ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)
Informations complémentaires:
107 avenue de NICE
Code postal: 06600
Ville: Antibes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Durée de l'accord: 22.45 mois
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Valeur Technique de l'offre (N2+N3) : 55 points
Critère RSE : 5 points
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Titre: Assurance responsabilite civile maitre d'ouvrage (rcmo)
Description du marché: ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MAITRE D'OUVRAGE (RCMO)
Produits/services: Services d'assurance responsabilité civile 📦
Adresse postale: 107 Avenue de Nice
Code postal: Antibes
Ville: 06600
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère RSE (N4) : 5 points
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Titre: Assurance dommage ouvrage - contrat collectif de responsabilite decennale (do ccrd)
Description du marché:
Adresse postale: 107, Avenue de NICE
Durée de l'accord: 142.45 mois
Titre
Numéro d'identification du lot:
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Description
Adresse postale: 107 Avenue de NICE
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-10-06 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-10-08 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Chu de nice
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2025-10-08 14:00:00 📅
Lieu: CHU DE NICE
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Centre Hospitalier Universitaire de Nice - Hôpital de CIMIEZ - Établissement support du GHT06
Numéro d'enregistrement national:
Département: Alpes-Maritimes
Adresse postale: 4 Avenue Reine Victoria CS91179
Code postal: 06003
Commune postale: Nice
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Monsieur Rodolphe BOURRET DIRECTEUR GENERAL
Courrier électronique: cell-cent-march@chu-nice.fr 📧
Téléphone: +33 492034586 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://ght06.safetender.com 🌏
URL de participation: https://ght06.safetender.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Nice
Numéro d'enregistrement national:
Département: Alpes Maritimes
Adresse postale: 18 Avenue des Fleurs CS 61039
Code postal: 06050
Commune postale: Nice cédex 1
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: 0489978600 📞
URL: http://nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Centre Hospitalier Universitaire de Nice - Hôpital de CIMIEZ - Établissement support du GHT06
Numéro d'enregistrement national:
Département: Alpes-Maritimes
Adresse postale: 4 Avenue Reine Victoria CS91179
Code postal: 06003
Commune postale: Nice
Point de contact: Monsieur Rodolphe BOURRET DIRECTEUR GENERAL
Courrier électronique: cell-cent-march@chu-nice.fr 📧
Téléphone: +33 492034586 📞
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 171-585635 (2025-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marche de prestations de services d'assurances construction
Numéro de référence:
2025-GHTAO103-FFPGH
Brève description: MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES CONSTRUCTION
Type de contrat: Services
Produits/services: Services d'assurance tous risques chantier 📦
Valeur estimée hors TVA: 381 450 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Titre: Assurance tous risques chantier (trc)
Description du marché: ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)
Informations complémentaires:
Le marché est conclu à compter de la date de notification. La garantie s'applique à compter de la date de démarrage des travaux jusqu'à la fin des travaux, hors prolongation éventuelle.
Adresse postale: Ch antibes
107 avenue de NICE
Code postal: 06600
Ville: Antibes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Durée de l'accord: 22.45 mois
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Valeur Technique de l'offre (N2+N3) : 55 points
Critère RSE : 5 points
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Titre: Assurance responsabilite civile maitre d'ouvrage (rcmo)
Description du marché: ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MAITRE D'OUVRAGE (RCMO)
Produits/services: Services d'assurance responsabilité civile 📦
Adresse postale: 107 Avenue de Nice
Code postal: Antibes
Ville: 06600
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère RSE (N4) : 5 points
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Titre: Assurance dommage ouvrage - contrat collectif de responsabilite decennale (do ccrd)
Description du marché:
ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE - CONTRAT COLLECTIF DE RESPONSABILITE DECENNALE (DO CCRD)
Informations complémentaires:
Le marché est conclu à compter de la date de notification.
La garantie s'applique à compter de la date de démarrage des travaux et court jusqu'à 10 ans après la date de réception de l'ouvrage
Produits/services: Services d'assurance dommages ou pertes
📦
Adresse postale: 107, Avenue de NICE
Durée de l'accord: 142.45 mois
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Description
Adresse postale: 107 Avenue de NICE
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-10-06 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-10-08 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Chu de nice
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2025-10-08 14:00:00 📅
Lieu: CHU DE NICE
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Centre Hospitalier Universitaire de Nice - Hôpital de CIMIEZ - Établissement support du GHT06
Numéro d'enregistrement national:
26060070500040
Département: Alpes-Maritimes
Adresse postale: 4 Avenue Reine Victoria CS91179
Code postal: 06003
Commune postale: Nice
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Monsieur Rodolphe BOURRET DIRECTEUR GENERAL
Courrier électronique: cell-cent-march@chu-nice.fr 📧
Téléphone: +33 492034586 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://ght06.safetender.com 🌏
URL de participation: https://ght06.safetender.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le marché est conclu à compter de la date de notification. Les lots sont mono attributaires.
Pour le lot 1 TRC : la garantie s'applique à compter de la date de démarrage des travaux jusqu'à la fin des travaux, hors prolongation éventuelle.
Pour le lot 2 RCMO : la garantie s'applique à compter de la date de démarrage des travaux jusqu'à la fin des travaux, hors prolongation éventuelle.
Pour le lot 3 DO/CCRD : la garantie s'applique à compter de la date de démarrage des travaux et court jusqu'à 10 ans après la date de réception de l'ouvrage
Le présent marché est traité à prix global.
Le groupement de sociétés est autorisé mais ne pourra être que conjoint avec mandataire non solidaire.
Afficher plus
Nom: Tribunal Administratif de Nice
Numéro d'enregistrement national:
17060005000026
Département: Alpes Maritimes
Adresse postale: 18 Avenue des Fleurs CS 61039
Code postal: 06050
Commune postale: Nice cédex 1
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: 0489978600 📞
URL: http://nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Centre Hospitalier Universitaire de Nice - Hôpital de CIMIEZ - Établissement support du GHT06
Numéro d'enregistrement national:
26060070500040
Département: Alpes-Maritimes
Adresse postale: 4 Avenue Reine Victoria CS91179
Code postal: 06003
Commune postale: Nice
Point de contact: Monsieur Rodolphe BOURRET DIRECTEUR GENERAL
Courrier électronique: cell-cent-march@chu-nice.fr 📧
Téléphone: +33 492034586 📞
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 171-585635 (2025-09-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Services financiers et d'assurance (>20 nouveaux marchés)