Services d'assurances construction pour l'opération de restructuration et d'extension de l'hôpital local Saint Jean à La Guerche de Bretagne (35)

Hôpital local

Appel d'offres ouvert - art. 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics applicable depuis le 1er septembre 2006. Décret no 2006-975 du 1er août 2006 (JO du 4 août 2006).
Objet du marché : services d'assurances construction pour l'opération de restructuration et d'extension de l'hôpital local Saint Jean à La Guerche de Bretagne (35).
Lieu d'exécution : La Guerche-De-Bretagne (35130)
caractéristiques principales : Lot no 1 Tous Risques Chantier - lot no 2 Dommages Ouvrage avec CCRD
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Tous Risques Chantier - cpv 66513200 (avec une P.S.E, la garantie RC du MO en cours de chantier) cpv 66516000-0
dommages Ouvrage - cpv 66510000
Coût prévisionnel : 21.424.869 EUR TTC (tous travaux et honoraires )
Date prévisionnelle de début des travaux : courant avril 2014
durée prévisionnelle totale des travaux : 42 mois (TF +Tc1+Tc2 affermies)
durée du marché ou délai d'exécution : 42 mois pour le lot no 1 TRC à dater de la doc + 12 mois maintenance-visite et à dater de la DOC pour le lot no 2 DO jusqu'à 120 mois passé la date de réception de l'ouvrage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-27. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-02-13 Avis de marché
2014-08-26 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-02-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'assurance
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'assurance 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Hôpital local
Adresse postale: 63 faubourg de Rennes
Code postal: 35130
Commune postale: La Guerche-de-Bretagne
Contact
Téléphone: +33 299961882 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-13 📅
Date limite de soumission: 2014-03-27 📅
Date de publication: 2014-02-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 034-055698
Numéro JO-S: 34
Informations complémentaires
Pour obtenir des renseignements relatifs aux modalités téléchargement du dossier de consultation et / ou au dépôt d'une offre dématérialisée les candidats devront se rapprocher impérativement et exclusivement de la société la société EID par e-mail contact@eid-echange.fr ou par tel +33 299413732 ou par fax +33 970064759 Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient éventuellement nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date et heure limite de remise des offres une demande écrite à M. Philippe Hein transmise par courriel uniquement à pmhconseils@gmail.com, il ne sera donné aucune suite aux demandes de renseignements formulées par téléphone étant bien rappelé ici que les réponses aux questions posées par les candidats seront communiquées simultanément à l'ensemble des candidats connus car s'étant identifiés pour retirer le dossier de consultation. Une réponse circonstanciée sera communiquée via www.eid-echange.fr à tous les candidats concernés au plus tard 6 jours avant la date et heure limite de remise des offres. La prestation est réservée aux compagnies ou mutuelles d'assurances et leurs représentants éventuels. Le Règlement de Consultation définit la liste des documents demandés pour l'établissement de l'offre et les conditions de présentation et de remise des candidatures et des offres. Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : En application de l'article 56 du CMP et du décret no 2002-692 du 30 avril 2002, les soumissionnaires devront télécharger gratuitement le dossier de Consultation des Entreprises (Dce) dans son intégralité via le site dont l'adresse Internet est www.eid-echange.fr Adresse où les offres doivent être transmises : voir les dispositions du Règlement de Consultation Unité monétaire utilisée : l'euro Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.2.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres ouvert - art. 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics applicable depuis le 1er septembre 2006. Décret no 2006-975 du 1er août 2006 (JO du 4 août 2006).
Objet du marché : services d'assurances construction pour l'opération de restructuration et d'extension de l'hôpital local Saint Jean à La Guerche de Bretagne (35).
Lieu d'exécution : La Guerche-De-Bretagne (35130)
caractéristiques principales : Lot no 1 Tous Risques Chantier - lot no 2 Dommages Ouvrage avec CCRD
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Tous Risques Chantier - cpv 66513200 (avec une P.S.E, la garantie RC du MO en cours de chantier) cpv 66516000-0
dommages Ouvrage - cpv 66510000
Coût prévisionnel : 21.424.869 EUR TTC (tous travaux et honoraires )
Date prévisionnelle de début des travaux : courant avril 2014
durée prévisionnelle totale des travaux : 42 mois (TF +Tc1+Tc2 affermies)
durée du marché ou délai d'exécution : 42 mois pour le lot no 1 TRC à dater de la doc + 12 mois maintenance-visite et à dater de la DOC pour le lot no 2 DO jusqu'à 120 mois passé la date de réception de l'ouvrage.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: tous Risques Chantier
Brève description:
Tous Risques Chantier - cpv 66513200 (avec une PSE, la garantie RC du MO en cours de chantier) cpv 66516000-0
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: dommages Ouvrage avec CCRD
Brève description: Dommages Ouvrage - cpv 66510000

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. critère 1 : valeur technique notée sur 100 (60)
2. critère 2 : prix noté sur 100 (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur

Référence
Informations complémentaires
Pour obtenir des renseignements relatifs aux modalités téléchargement du dossier de consultation et / ou au dépôt d'une offre dématérialisée les candidats devront se rapprocher impérativement et exclusivement de la société la société EID par e-mail contact@eid-echange.fr ou par tel +33 299413732 ou par fax +33 970064759
Afficher plus
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient éventuellement nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date et heure limite de remise des offres une demande écrite à M. Philippe Hein transmise par courriel uniquement à pmhconseils@gmail.com, il ne sera donné aucune suite aux demandes de renseignements formulées par téléphone étant bien rappelé ici que les réponses aux questions posées par les candidats seront communiquées simultanément à l'ensemble des candidats connus car s'étant identifiés pour retirer le dossier de consultation.
Afficher plus
Une réponse circonstanciée sera communiquée via www.eid-echange.fr à tous les candidats concernés au plus tard 6 jours avant la date et heure limite de remise des offres.
La prestation est réservée aux compagnies ou mutuelles d'assurances et leurs représentants éventuels.
Le Règlement de Consultation définit la liste des documents demandés pour l'établissement de l'offre et les conditions de présentation et de remise des candidatures et des offres.
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
En application de l'article 56 du CMP et du décret no 2002-692 du 30 avril 2002, les soumissionnaires devront télécharger gratuitement le dossier de Consultation des Entreprises (Dce) dans son intégralité via le site dont l'adresse Internet est www.eid-echange.fr
Afficher plus
Adresse où les offres doivent être transmises : voir les dispositions du Règlement de Consultation
Unité monétaire utilisée : l'euro
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.2.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 contour Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Source: OJS 2014/S 034-055698 (2014-02-13)
Avis d'attribution de marché (2014-08-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-26 📅
Date de publication: 2014-08-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 163-292418
Se réfère à l'avis: 2014/S 34-055698
Numéro JO-S: 163
Informations complémentaires
Pour le lot n Pour le lot no 2 DO: nom de l'attributaire désigné SMABTP, 114 av. Émile Zola – 75015 Paris Cedex 15 pour un montant prévisionnel de 125 639,71 EUR (TTC). Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.8.2014.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère 1: valeur technique notée sur 100 (60)
2. Critère 2: prix noté sur 100 (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-21 📅
Nom: CRPI mandataire de l'assureur Liberty Mutual
Adresse postale: 35 bd Georges Clemenceau
Commune postale: Courbevoie
Code postal: 92400
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-25 📅
Nom: Smabtp
Adresse postale: 114 av. Émile Zola
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75015
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4
Source: OJS 2014/S 163-292418 (2014-08-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
CRPI mandataire de l'assureur Liberty Mutual Smabtp
Produits/services:
Services financiers et d'assurance Services d'assurance et services de retraite Services d'assurance Services d'assurance défense et... Services d'assurance tous risques chantier