Services d'assurances pour l'opération de reconstruction de l'hôpital de la Presqu'île de Crozon (29)
Hôpital de la Presqu'île de Crozon
Services d'assurances pour l'opération de reconstruction de l'hôpital de la Presqu'île de Crozon (29).
Lieu d'exécution : Crozon (29).
Caractéristiques principales :
Lot n° 1 Tous Risques Chantier.
Lot n° 2 Dommages Ouvrage avec CCRD.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
Tous Risques Chantier - CPV 66513200.
Dommages Ouvrage - CPV 66510000.
Coût prévisionnel (TTC 19,60 %) : 28 640 000 EUR (TTC) (tous travaux et honoraires ).
Date prévisionnelle de début des travaux : courant septembre 2013.
Durée prévisionnelle totale des travaux : environ 43 mois.
Durée du marché ou délai d'exécution : 43 mois environ lot n° 1 TRC à dater de la doc + 12 mois maintenance-visite et à dater de la DOC pour le lot n° 2 DO jusqu'à 120 mois passé la date de réception de l'ouvrage.
Le délai de réception des offres était de 2013-07-31. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-17.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Smabtp
- • Services d'assurance défense et recours et service d'assurance tous risques chantier › Services d'assurance tous risques chantier
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-06-17 | Avis de marché |
| 2013-10-25 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-06-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'assurance
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'assurance 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Hôpital de la Presqu'île de Crozon
Adresse postale: rue Théodore Botrel – BP 9
Code postal: 29160
Commune postale: Crozon
Contact
Téléphone: +33 298262800 📞
Fax: +33 298262728 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-17 📅
Date limite de soumission: 2013-07-31 📅
Date de publication: 2013-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 118-201508
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Brève description: Tous risques chantier.
Numéro du lot: 2
Brève description: Dommages ouvrage avec CCRD.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique notée sur 100 (60)
2. prix noté sur 100 (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la directrice
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 contour Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Source: OJS 2013/S 118-201508 (2013-06-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'assurance
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'assurance 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Hôpital de la Presqu'île de Crozon
Adresse postale: rue Théodore Botrel – BP 9
Code postal: 29160
Commune postale: Crozon
Contact
Téléphone: +33 298262800 📞
Fax: +33 298262728 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-17 📅
Date limite de soumission: 2013-07-31 📅
Date de publication: 2013-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 118-201508
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires
Pour obtenir des renseignements relatifs aux modalités téléchargement du dossier de consultation et/ou au dépôt d'une offre dématérialisée les candidats devront se rapprocher impérativement et exclusivement de la société EID par e-mail contact@eid-echange.fr ou par tél. +33 299413732 ou par fax +33 970064759.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient éventuellement nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date et heure limite de remise des offres une demande écrite à M. Philippe Hein transmise par courriel uniquement à pmhconseils@gmail.com, il ne sera donné aucune suite aux demandes de renseignements formulées par téléphone étant bien rappelé ici que les réponses aux questions posées par les candidats seront communiquées simultanément à l'ensemble des candidats connus car s'étant identifiés pour retirer le dossier de consultation.
Une réponse circonstanciée sera communiquée via www.eid-echange.fr à tous les candidats concernés au plus tard 6 jours avant la date et heure limite de remise des offres.
La prestation est réservée aux compagnies ou mutuelles d'assurances et leurs représentants éventuels.
Le Règlement de Consultation définit la liste des documents demandés pour l'établissement de l'offre et les conditions de présentation et de remise des candidatures et des offres.
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
En application de l'article 56 du CMP et du décret n° 2002-692 du 30 avril 2002, les soumissionnaires devront télécharger gratuitement le dossier de consultation des entreprises (DCE) dans son intégralité via le site dont l'adresse Internet est www.eid-echange.fr
Adresse où les offres doivent être transmises : voir les dispositions du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.6.2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Services d'assurances pour l'opération de reconstruction de l'hôpital de la Presqu'île de Crozon (29).
Lieu d'exécution : Crozon (29).
Caractéristiques principales :
Lot n° 1 Tous Risques Chantier.
Lot n° 2 Dommages Ouvrage avec CCRD.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
Tous Risques Chantier - CPV 66513200.
Dommages Ouvrage - CPV 66510000.
Coût prévisionnel (TTC 19,60 %) : 28 640 000 EUR (TTC) (tous travaux et honoraires ).
Date prévisionnelle de début des travaux : courant septembre 2013.
Durée prévisionnelle totale des travaux : environ 43 mois.
Durée du marché ou délai d'exécution : 43 mois environ lot n° 1 TRC à dater de la doc + 12 mois maintenance-visite et à dater de la DOC pour le lot n° 2 DO jusqu'à 120 mois passé la date de réception de l'ouvrage.
Brève description: Tous risques chantier.
Numéro du lot: 2
Brève description: Dommages ouvrage avec CCRD.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique notée sur 100 (60)
2. prix noté sur 100 (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la directrice
Référence
Informations complémentaires
Pour obtenir des renseignements relatifs aux modalités téléchargement du dossier de consultation et/ou au dépôt d'une offre dématérialisée les candidats devront se rapprocher impérativement et exclusivement de la société EID par e-mail contact@eid-echange.fr ou par tél. +33 299413732 ou par fax +33 970064759.
Afficher plus
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient éventuellement nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date et heure limite de remise des offres une demande écrite à M. Philippe Hein transmise par courriel uniquement à pmhconseils@gmail.com, il ne sera donné aucune suite aux demandes de renseignements formulées par téléphone étant bien rappelé ici que les réponses aux questions posées par les candidats seront communiquées simultanément à l'ensemble des candidats connus car s'étant identifiés pour retirer le dossier de consultation.
Afficher plus
Une réponse circonstanciée sera communiquée via www.eid-echange.fr à tous les candidats concernés au plus tard 6 jours avant la date et heure limite de remise des offres.
La prestation est réservée aux compagnies ou mutuelles d'assurances et leurs représentants éventuels.
Le Règlement de Consultation définit la liste des documents demandés pour l'établissement de l'offre et les conditions de présentation et de remise des candidatures et des offres.
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
En application de l'article 56 du CMP et du décret n° 2002-692 du 30 avril 2002, les soumissionnaires devront télécharger gratuitement le dossier de consultation des entreprises (DCE) dans son intégralité via le site dont l'adresse Internet est www.eid-echange.fr
Afficher plus
Adresse où les offres doivent être transmises : voir les dispositions du règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.6.2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 contour Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Source: OJS 2013/S 118-201508 (2013-06-17)
Avis d'attribution de marché (2013-10-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 46 620,97 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Hôpital de la Presqu'Île de Crozon
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-25 📅
Date de publication: 2013-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 211-366476
Se réfère à l'avis: 2013/S 118-201508
Numéro JO-S: 211
Informations complémentaires
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-18 📅
Nom: Smabtp
Adresse postale: 11 allée du Bâtiment CS 24245
Commune postale: Rennes
Code postal: 35042
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
3
Source: OJS 2013/S 211-366476 (2013-10-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 46 620,97 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Hôpital de la Presqu'Île de Crozon
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-25 📅
Date de publication: 2013-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 211-366476
Se réfère à l'avis: 2013/S 118-201508
Numéro JO-S: 211
Informations complémentaires
Annonce no145, BOAMP 117 B du 20.6.2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25.10.2013.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-18 📅
Nom: Smabtp
Adresse postale: 11 allée du Bâtiment CS 24245
Commune postale: Rennes
Code postal: 35042
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
3
Source: OJS 2013/S 211-366476 (2013-10-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Services financiers et d'assurance (>20 nouveaux marchés)
- Services d'assurance et services de retraite (>20)
- Services d'assurance (>20)
- Services d'assurance crédit et cautionnement (3)
- Services d'assurance d'installations techniques, services d'assurance auxiliaire, services de règlement d'avaries, services de règlement de sinistres, services des actuaires et services d'administration des droits de sauvetage (4)
- Services d'assurance dommages ou pertes (>20)
- Services d'assurance défense et recours et service d'assurance tous risques chantier (>20)
- Services d'assurance fret et services connexes (>20)
- Services d'assurance responsabilité civile (>20)
- Services d'assurance vie (1)
- Services d'assurances accidents et maladie (>20)
- Services de courtage et services d'agence dans le secteur des assurances (1)