Prestations de sécurité incendie du chantier de la Philharmonie de Paris et prestations de sûreté

Philharmonie de Paris

La Philharmonie de Paris, institution portée par l'Etat et la Ville de Paris, avec le soutien de la région Ile-de-France, a entrepris la construction, dans le parc de la Villette, d'un grand équipement musical centré sur une salle de concert de 2.400 places environ et un pôle éducatif destiné à la sensibilisation de larges publics. A cette fin, un concours international a été organisé en 2007, à l'issue duquel les Ateliers Jean Nouvel ont été choisis comme maître d'œuvre du projet.
Situé à l'entrée nord-est de la capitale dans un quartier en mutation, inscrit dans un parc à vocation culturelle et visible depuis la périphérie de Paris, cet équipement sera servi par une architecture innovante.
De même, l'acoustique de la salle de concert répondra aux normes internationales les plus exigeantes. Pour la concevoir, Jean Nouvel s'est associé à Harold Marshall et est conseillé par Yasuhisa Toyota. Le modèle se démarquera des dispositions strictement frontales (dénommées « boîtes à chaussures ») et privilégiera un enveloppement de la scène par le public afin de renforcer le sentiment d'intimité entre les interprètes et leur auditoire.
Principalement consacrée à l'accueil de grandes formations symphoniques – dont l'Orchestre de Paris qui en sera le résident principal –, la Philharmonie de Paris mettra en valeur d'autres formes d'expression musicale, du jazz aux musiques du monde.
Véritable maison des orchestres, porteuse d'un projet pédagogique et culturel qui proposera en journée aux jeunes et aux adultes des formes variées d'approche de la musique, le bâtiment, qui se développera sur une superficie d'environ 20.000 m² utiles, comprendra – outre la grande salle de concert, ses foyers et ses espaces de répétition – des locaux administratifs et techniques, un pôle éducatif, des espaces d'exposition, un café, un restaurant, les infrastructures nécessaires à la logistique et au matériel technique ainsi qu'un parc de stationnement.
La Philharmonie de Paris a pris un engagement de solidarité vis-à-vis des personnes en situation de handicap et offrira à tous les publics un accueil personnalisé.
Exemplaire sur la maîtrise des enjeux environnementaux, la construction s'inscrit dans une démarche de certification menée par des organismes de contrôle reconnus.
La livraison est prévue au 1er semestre de l'année 2014.
Les travaux de construction de la grande salle, d'une durée prévisionnelle de 36 mois, ont débuté en février 2011. Le calendrier prévisionnel d'avancement des travaux prévoit la mise à disposition anticipée des espaces administratifs et de bureaux.
La mission du titulaire consistera à assurer des prestations de sécurité incendie du chantier de la Philharmonie de Paris ainsi que des prestations de sûreté.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-03-01. L'appel d'offres a été publié le 2013-01-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-01-16 Avis de marché
2013-07-10 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
Quantité ou étendue:
La mission confiée au Titulaire consiste, à assurer la mise en sécurité incendie du chantier d'une part et, d'autre part, à assurer la sûreté et le gardiennage des espaces occupés conformément aux exigences du présent cahier des charges.Le titulaire devra assurer les prestations suivantes :- Déploiement du dispositif de sécurité incendie – sûreté,- Réalisation de rondes incendies de surveillance,- Gestion des systèmes de contrôle incendie,- Sécurisation des locaux administratifs,- Gestion des systèmes de contrôle d'accès et d'alarme,
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Philharmonie de Paris
Adresse postale: 211 avenue Jean Jaurès
Code postal: 75019
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.philharmoniedeparis.fr 🌏
Courrier électronique: service.marches@philharmoniedeparis.fr 📧
Téléphone: +33 140406700 📞
Fax: +33 142036572 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-16 📅
Date limite de soumission: 2013-03-01 📅
Date de publication: 2013-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 015-021367
Numéro JO-S: 15
Informations complémentaires
(i) Précisions sur les rubriques I.2 et IV.1.1 "Type de pouvoir adjudicateur et procédure de passation" – la Philharmonie de Paris est un organisme de droit public, au sens de la directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31.3.2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, soumis, pour la passation de ses marchés, aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux textes pris pour son application. (ii) Précisions sur la rubrique II.3 "Durée du marché ou délai d'exécution": à la rubrique II.3, "la date d'attribution du marché" s'entend dans la présente consultation de "la date de notification de l'ordre de service de démarrage des prestations". La durée du marché est de 22 mois à compter de la notification du marché. Le marché est conclu pour une durée de 16 mois. Il pourra être renouvelé 3 fois par période de 2 mois par décision expresse du maître d'ouvrage. (iii) Précisions sur la rubrique III.2 "Conditions de participation": - il est rappelé qu'en application des articles 47 et 48 de la directive 2004/18/CE du parlement et du Conseil du 31.3.2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et de l'article 17 du décret du 30.12.2005, tout candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, produire les mêmes documents concernant ces entités que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur et prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet. - L'appréciation de la capacité économique, financière et technique d'un groupement candidat s'apprécie au regard de l'ensemble des prestations objet du marché et se fait en cumulant la capacité de chacun des membres du groupement. Il en va de même lorsque le candidat (seul ou groupé) fait valoir les capacités de prestataires désignés, - Pour constituer son dossier de candidature, le candidat a la possibilité d'utiliser les formulaires (DC1 et DC2 notamment) établis à cet effet par le Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et disponibles àl'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat. Les candidatures incomplètes ou ne justifiant pas de capacité économique, financière et technique suffisanteseront éliminées. Toutefois, s'il constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. (iv) Précisions sur la rubrique IV.3.3 "Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires": le dossier de consultation des entreprises est disponible sous format électronique à l'adresse http://marches.philharmoniedeparis.net jusqu'au 1.03.2013 (12:00). (v) Précisions sur la rubrique IV.3.6 "Langue pouvant être utilisée": si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. (vi) Examen des candidatures: sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du I de l'article 23 du décret du 30.12.2005, les candidatures incomplètes ou ne faisant pas état de capacités économiques,financières et techniques suffisantes seront éliminées. (vii) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: il est précisé sur le site Internet du TGI de Paris (http://www.tgi-paris-justice.fr, rubrique Aides et démarches) que le dervice d'accueil civil du TGI de Paris "est un service du greffe du Tribunal de grande instance de Paris.(...) Il informe le public sur les différentes actions en Justice au TGI de Paris". (viii) Précisions sur les modalités d'ouverture des offres: la date d'ouverture des offres est prévue le 1.03.2013 à 17:00. Les candidats ne sont pas autorisés à assister à l'ouverture des offres. (ix) Chaque candidat est tenu de signaler les anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de le léser à la lecture des pièces constitutives du dossier de consultation. A défaut de les avoir signalées, le candidat est réputé admettre que ces éventuelles anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions ne l'ont pas lésé dans sa compréhension du Dossier de Consultation, dans laprésentation de sa candidature ou dans l'élaboration de son offre. Le titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d'éventuelles anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions pour se soustraire à l'une quelconque de ses obligations. (x) Visite du site Les candidats sont invités à visiter le chantier de la Philharmonie de Paris. Cette visite est obligatoire. Elle aura lieu dans la période du 4.2.2013 au 8.2.2013 dans la plage horaire 9:30 – 12:30. Les candidats prendront rendez-vous dans ces créneaux auprès du secrétariat de la Philharmonie de Paris en appelant le +33 140406703.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La Philharmonie de Paris, institution portée par l'Etat et la Ville de Paris, avec le soutien de la région Ile-de-France, a entrepris la construction, dans le parc de la Villette, d'un grand équipement musical centré sur une salle de concert de 2.400 places environ et un pôle éducatif destiné à la sensibilisation de larges publics. A cette fin, un concours international a été organisé en 2007, à l'issue duquel les Ateliers Jean Nouvel ont été choisis comme maître d'œuvre du projet.
Afficher plus
Situé à l'entrée nord-est de la capitale dans un quartier en mutation, inscrit dans un parc à vocation culturelle et visible depuis la périphérie de Paris, cet équipement sera servi par une architecture innovante.
De même, l'acoustique de la salle de concert répondra aux normes internationales les plus exigeantes. Pour la concevoir, Jean Nouvel s'est associé à Harold Marshall et est conseillé par Yasuhisa Toyota. Le modèle se démarquera des dispositions strictement frontales (dénommées « boîtes à chaussures ») et privilégiera un enveloppement de la scène par le public afin de renforcer le sentiment d'intimité entre les interprètes et leur auditoire.
Afficher plus
Principalement consacrée à l'accueil de grandes formations symphoniques – dont l'Orchestre de Paris qui en sera le résident principal –, la Philharmonie de Paris mettra en valeur d'autres formes d'expression musicale, du jazz aux musiques du monde.
Véritable maison des orchestres, porteuse d'un projet pédagogique et culturel qui proposera en journée aux jeunes et aux adultes des formes variées d'approche de la musique, le bâtiment, qui se développera sur une superficie d'environ 20.000 m² utiles, comprendra – outre la grande salle de concert, ses foyers et ses espaces de répétition – des locaux administratifs et techniques, un pôle éducatif, des espaces d'exposition, un café, un restaurant, les infrastructures nécessaires à la logistique et au matériel technique ainsi qu'un parc de stationnement.
Afficher plus
La Philharmonie de Paris a pris un engagement de solidarité vis-à-vis des personnes en situation de handicap et offrira à tous les publics un accueil personnalisé.
Exemplaire sur la maîtrise des enjeux environnementaux, la construction s'inscrit dans une démarche de certification menée par des organismes de contrôle reconnus.
La livraison est prévue au 1er semestre de l'année 2014.
Les travaux de construction de la grande salle, d'une durée prévisionnelle de 36 mois, ont débuté en février 2011. Le calendrier prévisionnel d'avancement des travaux prévoit la mise à disposition anticipée des espaces administratifs et de bureaux.
La mission du titulaire consistera à assurer des prestations de sécurité incendie du chantier de la Philharmonie de Paris ainsi que des prestations de sûreté.
Quantité ou étendue:
La mission confiée au Titulaire consiste, à assurer la mise en sécurité incendie du chantier d'une part et, d'autre part, à assurer la sûreté et le gardiennage des espaces occupés conformément aux exigences du présent cahier des charges.
Le titulaire devra assurer les prestations suivantes :
- Déploiement du dispositif de sécurité incendie – sûreté,
- Réalisation de rondes incendies de surveillance,
- Gestion des systèmes de contrôle incendie,
- Sécurisation des locaux administratifs,
- Gestion des systèmes de contrôle d'accès et d'alarme,
Description des options:
Des prestations supplémentaires sont susceptibles d'être effectuées dans le cadre d'avenants ou de marchés complémentaires, conformément aux dispositions de l'article 33-II du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.
Durée de l'accord: 22 mois
Numéro de référence: 2012-00000038-MA-00-000-00-0000
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Parc de la Villette - 75019

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Chaque opérateur économique, qu'il se présente seul ou qu'il appartienne à un groupement, produit impérativement à l'appui desa candidature, en un seul exemplaire :
1° la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
2° une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics;
Afficher plus
3° tous documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à l'engager (un extrait K-Bis ou toute pièce justificative équivalente: pouvoir, délégation de signature);
4° en application de l'article L 612-9 du code de la sécurité intérieure, la copie de l'autorisation d'exercice délivrée pour les exploitants individuels et personnes morales,
5° en application des articles L 612-6 du code de la sécurité intérieure et 1er du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005, la copie de l'agrément délivré aux exploitants individuels, dirigeants et gérants de personnes morales,
6° une lettre de candidature datée et signée. En cas de groupement, tous les membres doivent signer la lettre de candidature ou à défaut habiliter leur mandataire à la signer en leur nom (l'habilitation devant alors être fournie).
Situation économique et financière:
Chaque opérateur économique, qu'il se présente seul ou en groupement, produit à l'appui de sa candidature une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Le candidat devra justifier avoir réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles, un chiffre d'affaires annuel moyen concernant les services auxquelles se réfère le présent marché pour lequel il se porte candidat d'un montant minimum de 800 000 EUR HT.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Chaque opérateur économique, qu'il se présente seul ou qu'il appartienne à un groupement, produit à l'appui de sa candidature la présentation d'une liste des principaux services effectués, en privilégiant ceux en rapport avec les prestations objet du marché, au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Le candidat devra justifier, au cours des 3 dernières années, d'une expérience matière de sécurité en rapport avec le présent marché d'un montant minimum de 180 000 EUR HT et d'une expérience en matière de sûreté en rapport avec le présent marché d'un montant minimum de 150 000 EUR HT.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Il est rappelé que l'article 14 de la loi 75-1334 du 31.12.1975 relative à la sous-traitance prévoit que "à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
Afficher plus
Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées parle sous-traitant".
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les ressources mobilisées pour financer l'opération faisant l'objet du marché proviennent des ressourcespropres de l'association Philharmonie de Paris, laquelle est subventionnée par l'État (45 %), la ville de Paris (45%) et la région Ile-de-France (10%).
Afficher plus
La présentation des demandes de paiement se fera dans les conditions prévues au cahier des charges. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Le mode de règlement du marché est le virement bancaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les opérateurs économiques peuvent se présenter seuls ou en groupement. Dans ce dernier cas, le groupement retenu sera contraint de revêtir la forme soit d'un groupement solidaire soit d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est précisé que dans un tel groupement le mandataire est solidaire de chacun des co-traitants dans leurs obligations contractuelles. Cette solidarité n'impose cependant pas au mandataire une exécution personnelle des prestations qu'il serait conduit à assumer en cas de défaillance d'un des co-traitants.
Afficher plus
L’exécution du service est réservée à une profession particulière:
Profession régie par le code de la sécurité intérieure, le décret n° 86-1058 du 26.9.1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes et le décret n° 2005-1122 du 6.9.2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12.7.1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
Afficher plus
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-03-01 📅
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Monsieur Patrice Januel, directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.philharmoniedeparis.net 🌏
Nom: Maître Simonin
Adresse postale: 54 rue Taitbout
Code postal: 75009
Point de contact: Philharmonie de Paris - service marchés
Téléphone: +33 148789696 📞
Fax: +33 148783236 📠
Courrier électronique: chg.p.tgi-paris@justice.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-00000038-MA-00-000-00-0000
Informations complémentaires
(i) Précisions sur les rubriques I.2 et IV.1.1 "Type de pouvoir adjudicateur et procédure de passation" – la Philharmonie de Paris est un organisme de droit public, au sens de la directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31.3.2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, soumis, pour la passation de ses marchés, aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux textes pris pour son application.
Afficher plus
(ii) Précisions sur la rubrique II.3 "Durée du marché ou délai d'exécution": à la rubrique II.3, "la date d'attribution du marché" s'entend dans la présente consultation de "la date de notification de l'ordre de service de démarrage des prestations". La durée du marché est de 22 mois à compter de la notification du marché. Le marché est conclu pour une durée de 16 mois. Il pourra être renouvelé 3 fois par période de 2 mois par décision expresse du maître d'ouvrage.
Afficher plus
(iii) Précisions sur la rubrique III.2 "Conditions de participation":
- il est rappelé qu'en application des articles 47 et 48 de la directive 2004/18/CE du parlement et du Conseil du 31.3.2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et de l'article 17 du décret du 30.12.2005, tout candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, produire les mêmes documents concernant ces entités que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur et prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.
Afficher plus
- L'appréciation de la capacité économique, financière et technique d'un groupement candidat s'apprécie au regard de l'ensemble des prestations objet du marché et se fait en cumulant la capacité de chacun des membres du groupement. Il en va de même lorsque le candidat (seul ou groupé) fait valoir les capacités de prestataires désignés,
Afficher plus
- Pour constituer son dossier de candidature, le candidat a la possibilité d'utiliser les formulaires (DC1 et DC2 notamment) établis à cet effet par le Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et disponibles àl'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.
Afficher plus
Les candidatures incomplètes ou ne justifiant pas de capacité économique, financière et technique suffisanteseront éliminées.
Toutefois, s'il constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Afficher plus
(iv) Précisions sur la rubrique IV.3.3 "Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires": le dossier de consultation des entreprises est disponible sous format électronique à l'adresse http://marches.philharmoniedeparis.net jusqu'au 1.03.2013 (12:00).
Afficher plus
(v) Précisions sur la rubrique IV.3.6 "Langue pouvant être utilisée": si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Afficher plus
(vi) Examen des candidatures: sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du I de l'article 23 du décret du 30.12.2005, les candidatures incomplètes ou ne faisant pas état de capacités économiques,financières et techniques suffisantes seront éliminées.
Afficher plus
(vii) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: il est précisé sur le site Internet du TGI de Paris (http://www.tgi-paris-justice.fr, rubrique Aides et démarches) que le dervice d'accueil civil du TGI de Paris "est un service du greffe du Tribunal de grande instance de Paris.(...) Il informe le public sur les différentes actions en Justice au TGI de Paris".
Afficher plus
(viii) Précisions sur les modalités d'ouverture des offres: la date d'ouverture des offres est prévue le 1.03.2013 à 17:00. Les candidats ne sont pas autorisés à assister à l'ouverture des offres.
(ix) Chaque candidat est tenu de signaler les anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de le léser à la lecture des pièces constitutives du dossier de consultation. A défaut de les avoir signalées, le candidat est réputé admettre que ces éventuelles anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions ne l'ont pas lésé dans sa compréhension du Dossier de Consultation, dans laprésentation de sa candidature ou dans l'élaboration de son offre. Le titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d'éventuelles anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions pour se soustraire à l'une quelconque de ses obligations.
Afficher plus
(x) Visite du site
Les candidats sont invités à visiter le chantier de la Philharmonie de Paris.
Cette visite est obligatoire. Elle aura lieu dans la période du 4.2.2013 au 8.2.2013 dans la plage horaire 9:30 – 12:30.
Les candidats prendront rendez-vous dans ces créneaux auprès du secrétariat de la Philharmonie de Paris en appelant le +33 140406703.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Palais de justice 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: chg.p.tgi-paris@justice.fr 📧
Téléphone: +33 144325151 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-paris-justice.fr 🌏
Fax: +33 144327856 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Service d'accueil civil du tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Palais de Justice 4 boulevard du Palais
Source: OJS 2013/S 015-021367 (2013-01-16)
Avis d'attribution de marché (2013-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 458 961,58 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-10 📅
Date de publication: 2013-07-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 134-232978
Se réfère à l'avis: 2013/S 15-021367
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires
(I) Le présent avis d'attribution implique un marché public. (II) Précision sur la rubrique V.1) : la date d'attribution du marché s'entend de la date de notification du marché. (III) Précisions sur la rubrique V.4) :Le présent marché étant traité sur la base de prix unitaires figurant au bordereau de prix unitaires (BPU) appliqués aux quantités réellement exécutées, la valeur totale finale du marché s'entend du montant total du devis quantitatif estimatif (DQE) figurant au marché.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Modalités et méthodes de formation du personnel au vu du dossier B1 (5)
2. Méthodes de rondes et d'action préventives au vu dossier B2 (5)
3. Organisation de la mission, moyens humains et matériels affectés à l'exécution de la mission au vu du dossier B2 (30)
4. Niveau économique des prix du devis quantitatif estimatif (DQE) (50)
5. Cohérence des prix unitaires figurant dans le bordereau de prix unitaires (BPU) (10)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-06-20 📅
Nom: Action securité europe priveé (ASEP)
Adresse postale: 36 avenue Jean Jaures
Commune postale: Villiers/Marne
Code postal: 94350
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: accueil@asep-france.com 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Informations complémentaires
Organe de révision
Fax: +33 144325849 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2009-515 du 7.5.2009, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du présent marché, toute personne ayant un intérêt à conclure le contrat et susceptible d'être lésée par ce manquement peut saisir soit avant la conclusion du contrat le juge des référés précontractuels du Tribunal de grande instance de Paris pour qu'il prenne les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de
Afficher plus
passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, soit après la conclusion du contrat le juge des référés contractuels du Tribunal de grande instance de Paris d'un recours en contestation de la validité du contrat.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Source: OJS 2013/S 134-232978 (2013-07-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'ingénierie Services de conseil en matière... Services de conseil en protection et... Services de santé et de sécurité Services de l'administration... Prestations de services pour la collectivité Services d'incendie et de secours Services d'incendie Services de lutte contre l'incendie