Amenagement de la partie sud de Bonnegrâce et de l'extension du port de la Méditerranée

Commune de Six-Fours-les-Plages

Les travaux consistent en un réaménagement d'une partie du terre plein et en une extension du port Méditerranée. La finalisation de l'aménagement urbain de la partie sud de la plage de Bonnegrâce est également incluse.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-26. L'appel d'offres a été publié le 2017-05-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Six-Fours-les-Plages

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-05-16	Avis de marché
2017-11-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-05-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages de défense maritimes
Numéro de référence: 2017/extension port médit
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages de défense maritimes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'ouvrages de défense maritimes 📦
Services d'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIA) autres que pour la construction 📦
Services de cartographie maritime 📦
Services d'études 📦
Services d'élimination d'armes et de munitions 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Six-Fours-les-Plages
Adresse postale: Hôtel de Ville, place du 18 Juin 1940
Code postal: 83140
Commune postale: Six-Fours-les-Plages
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info 🌏
Courrier électronique: secretariat.marches@mairie-six-fours.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-16 📅
Date limite de soumission: 2017-07-26 📅
Date de publication: 2017-05-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 097-190954
Numéro JO-S: 97
Informations complémentaires

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux propre au lot 1, est de Trente Et Un Mois (dont Cinq Mois de période de préparation). En application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Infrastructure Et Voirie Reseaux Divers
Numéro du lot: 1
Brève description:

Marché ordinaire

les variantes sont autorisées dans le lot 1, uniquement pour les prestations suivantes: quai en caisson préfabriqués, dispositif d'ancrage des caissons du Quai Ouest, mur de soutènement de Quai Est, dispositif d'ancrage des caissons du Quai Est, ouvrage de soutènement au droit de la capitainerie, ouvrages de soutènement au droit du Pontillot, mur chasse mer.

Valeur estimée hors TVA: 7 131 787 EUR 💰
Durée de l'accord: 31 mois
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux propre au lot 1, est de Trente Et Un Mois (dont Cinq Mois de période de préparation).

En application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Intitulé du lot: Prestations De Suivi Environnemental De Chantier
Numéro du lot: 2
Brève description: Marché ordinaire.
Valeur estimée hors TVA: 52 550 EUR 💰
Durée de l'accord: 91 mois
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations, propre au lot 2, est de Quatre Vingt Onze Mois.

Intitulé du lot: Prestations De Suivi Et Trait De Cote
Numéro du lot: 3
Valeur estimée hors TVA: 44 500 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations propre au lot 3 est de Quatre Vingt Onze Mois.

Intitulé du lot: Prestations De Suivi Environnemental D'Herbiers Marins Et Grande Nacre
Numéro du lot: 4
Valeur estimée hors TVA: 50 450 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations, propre au lot 4, est de Quatre Vingt Onze Mois.

Intitulé du lot: Mission Geotechnique De Type G4
Numéro du lot: 5
Valeur estimée hors TVA: 27 500 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations, propre au lot 5, est de Trente Et Un Mois.

Intitulé du lot: Prestation De Depollution Pyrotechnique
Numéro du lot: 6
Valeur estimée hors TVA: 94 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations, propre au lot 6, est de Trois Mois Maximum.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années pour le lot 1 et liste des prestations exécutées au cours des trois dernières années pour les lots 2 à 6, appuyée d'attestations de bonne exécution

— déclaration des effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

Qualifications: Pour Le Lot 1: A La Remise Des Offres, le candidat devra justifier des qualifications professionnelles suivantes ou justifiera d'équivalence:

qualifications de la Fédération Nationale des Travaux Publics: 1122 — 1414 — 1422 — 243 — 253 — 254 — 361

ip 5118 — ip 5193 — ip 6413 — ip 651.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Pièces nécessaires à la consultation remises gratuitement.

Délai de garantie: 1 an à compter de la réception des travaux (uniquement pour le lot 1).

Constitution d'une garantie à première demande pour le remboursement de l'avance.

Financement: Budgets commune et Port de 2017 à 2023.

Forme des prix: Lot 1: révisable. Lots 2 à 6: ferme.

Paiement par virement dans un délai maximum de 30 jours. Acomptes mensuels. Avance prévue d'un montant de 5 % du montant minimum du marché.

Forme de groupement: solidaire ou conjoint Pour Tous Les Lots.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-07-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Lieu: Date prévisionnelle.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Programme d'exécution des travaux (planning et phasage)
Critère de qualité (pondération): 10
Pondération du prix: 50
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Programme d'exécution des travaux (planning et phasage) pour les prestations de dépollution en phase chantier
Critère de qualité (pondération): 20

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21830129900010
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: administratifs: Service des Marchés Publics: Téléphone :0494349493: Techniques: Brl Ingénierie ( mandataire du groupement Maîtrise D'Oeuvre désignée): Tél: 04 66 87 52 88
Adresse postale: ou Direction Voirie Infrastructure, Hôtel de Ville-Place du 18 Juin 1940
Commune postale: Six Fours-les-Plages
Téléphone: +33 494349339 📞
Courrier électronique: service.marches@mairie-six-fours.fr 📧
Fax: +33 494349319 📠
Pays: Var 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: ou retrait du Dce: Commune De Six-Fours-Les-Plages: Service Des Marches — etage 2 1/2 bâtiment Services Techniques
Adresse postale: hôtel de Ville — place du 18 Juin 1940
Téléphone: +33 494349309 📞

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Le service Marchés Publics est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30. A Compter du 3 juillet 2017,du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00 et ce jusqu'au 25 aout 2017

le retrait des documents électroniques n'oblige pas le soumissionnaire à déposer électroniquement son offre et inversement. Les candidats peuvent transmettre leur offre par support papier ou par support électronique (format à utiliser: pdf). Parallèlement à l'envoi électronique, les candidats peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde sur support physique (CD Rom, Dvd Rom, Clé Usb) ou sur support papier dans les conditions prévues à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Utilisation via la plate-forme de dématérialisation de la commune d'un antivirus avant de réceptionner les plis.

Futur marché: le marché retenu, préalablement transmis par voie électronique ou par support électronique en version «Copie de sauvegarde» pourra donner lieu à la signature manuscrite d'un marché papier.

Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger le dossier de consultation des entreprises (Dce) et de remettre une offre de façon dématérialisée via le site «Profil acheteur» http://www.marchespublics.info/ ou via le site de la ville suivant http://www.ville-six-fours.fr

Critères de sélection des candidatures: l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles.

Dépôt par porteur: Uniquement au Service des Marchés Publics — etage 2 1/2 du bâtiment des Services techniques.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine, BP 40510
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Adresse Internet: http://www.ta-toulon.juradm.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Toulon
Source: OJS 2017/S 097-190954 (2017-05-16)

Avis d'attribution de marché (2017-11-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6763742.79 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-20 📅
Date de publication: 2017-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 226-470169
Se réfère à l'avis: 2017/S 097-190954
Numéro JO-S: 226
Informations complémentaires

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux propre au lot 1, est de 31 mois (dont 5 mois de période de préparation). En application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marches publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Infrastructure et voirie réseaux divers
Brève description:

Les variantes sont autorisées dans le lot 1, uniquement pour les prestations suivantes: quai en caisson préfabriqués, dispositif d'ancrage des caissons du Quai Ouest, mur de soutènement de Quai Est, dispositif d'ancrage des caissons du Quai Est, ouvrage de soutènement au droit de la capitainerie, ouvrages de soutènement au droit du Pontillot, mur chasse mer.

Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux propre au lot 1, est de 31 mois (dont 5 mois de période de préparation).

En application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marches publics, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.

Intitulé du lot: Prestations de suivi environnemental de chantier
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations, propre au lot 2, est de 91 mois.

Intitulé du lot: Prestations de suivi et trait de côte
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations propre au lot 3 est de 31 mois.

Intitulé du lot: Prestations de suivi environnemental d'Herbiers Marins et Grande Nacre
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations, propre au lot 4, est de 31 mois.

Intitulé du lot: Mission géotechnique de type G4
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations, propre au lot 5, est de 31 mois.

Intitulé du lot: Prestation de dépollution pyrotechnique
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations, propre au lot 6, est de 3 mois maximum.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-11-03 📅
2017-11-06 📅

Référence
Informations complémentaires

Date de signature des marchés: 16.10.2017

Lot 1: le nombre d'offres reçues d'élève à 5 dont 2 offres variantes. L'offre retenue pour le lot 1 est une offre variante.

Les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn et Garonne et après rendez-vous pris par écrit auprès du service des marchés publics.

Référence de la publicité au BOAMP: Avis nº 17-67956 publiée le 20.5.2017

no Avis Joue: 2017/s097-190954 publiée le 20.5.2017

code Nuts FRL05

Adresse internet du profil acheteur: http://www.ville-six-fours.fr.

Type de pouvoir adjudicateur et activité principale: collectivité territoriale.

Source: OJS 2017/S 226-470169 (2017-11-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (14)

Ouvrages de défense des côtes (4)

Travaux de construction d'ouvrages de défense maritimes

Travaux d'endiguement