Paris (75007) école militaire relevés topographiques et détection des réseaux enterrés

ESID IDF

Paris (75007) école militaire.
Relevés topographiques et détection des réseaux enterrés.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-16. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-10-05 Avis de marché
2016-01-08 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services topographiques
Quantité ou étendue:
La présente consultation a pour objet la passation d'un marché public de prestations intellectuelles en vue de réaliser une campagne de cartographie complète des espaces extérieurs (topographie et réseaux) situés à Paris (75007) — école militaire. Afin de permettre aux candidats d'apprécier la nature et l'ampleur des travaux, les clauses techniques des missions sont jointes au dossier de consultation dans la partie technique du CCP.Les missions du titulaire se composent des missions suivantes:— élément de mission TOPO, relative aux relevés topographiques,— élément de mission D, relative à la détection, au géo-référencement et à l'inspection des réseaux enterrés.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services topographiques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Esid idf
Adresse postale: Base des loges — 8 avenue du Président Kennedy, BP 40202
Code postal: 78102
Commune postale: Saint-Germain-en-Laye Cedex
Contact
Téléphone: +33 139213327 📞
Fax: +33 139212830 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-05 📅
Date limite de soumission: 2015-11-16 📅
Date de publication: 2015-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 197-357253
Numéro JO-S: 197
Informations complémentaires
La durée du marché: Le marché est composé de 3 tranches dont le délai d'exécution est de 4 mois pour chacune d'elles. Le délai d'exécution de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations des dites tranches. Les parties techniques 1 et 2 de chaque tranche s'exécuteront de manière concomitante. Le délai d'exécution de chaque partie technique est fixé comme suit: — partie technique 1: 4 mois, — partie technique 2: 4 mois. Le délai d'exécution de chacune de ces parties techniques part à la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la tranche concernée. La visite des lieux obligatoire: Les entreprises devront obligatoirement se rendre sur le site (contacts pour visite indiqués à l'article 1.6). Chaque candidat devra être muni le jour de la visite d'une pièce d'identité en cours de validité, afin de permettre l'établissement d'un laissez-passer provisoire pour accéder au site. Si ce laissez-passer est refusé par les autorités militaires dans le cadre du contrôle élémentaire, le candidat concerné ne pourra pas évoquer ce fait pour qu'il soit procédé à une nouvelle visite pour son compte personnel ou pour le compte de son représentant. Au cours de cette visite du site, le représentant du maître de l'ouvrage répondra à l'ensemble des questions écrites portant uniquement sur la compréhension du cahier des charges et sur les conditions de déroulement de la consultation. Les réponses aux questions écrites feront l'objet d'un compte-rendu adressé à tous les concurrents. Une attestation de visite des lieux leur sera délivrée, signée d'un représentant du service de l'infrastructure de la défense et sera obligatoirement jointe à l'offre sous peine d'irrecevabilité de celle-ci. Les offres seront transmises soit sous forme dématérialisée sur le site www.marches-publics.gouv.fr soit sous pli cacheté par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité à l'adresse suivante: établissement du service d'infrastructure de la défense «d'Île-de-France» Service achats d'infrastructure Base des loges — bâtiment 054 8 avenue du Président Kennedy BP 40202 78102 saint germain en laye Cedex Offre pour: Paris (75007) — école militaire Relevés topographiques et détection des réseaux enterrés «ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis» la deuxième enveloppe fermée contenant la candidature et l'offre comportera les mentions suivantes: établissement du service d'infrastructure de la défense «d'Île-de-France» Service achats d'infrastructure Base des loges — bâtiment 054 8 avenue du Président Kennedy BP 40202 78102 saint germain en laye Cedex Offre pour: Paris (75007) — école militaire Relevés topographiques et détection des réseaux enterrés «ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis» Les offres devront être remises, contre récépissé, avant les dates et heure limites indiquées sur la page de garde du règlement de consultation. Si elles sont envoyées par la poste, elles seront adressées par pli recommandé avec avis de réception postal, et devront parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites indiquées. Le service achats infrastructure de l'établissement du service d'infrastructure de la défense Île-de-France est ouvert du lundi au vendredi: 9:00 à 11:00 — 13:30 à 16:00. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Paris (75007) école militaire.
Relevés topographiques et détection des réseaux enterrés.
Quantité ou étendue:
La présente consultation a pour objet la passation d'un marché public de prestations intellectuelles en vue de réaliser une campagne de cartographie complète des espaces extérieurs (topographie et réseaux) situés à Paris (75007) — école militaire. Afin de permettre aux candidats d'apprécier la nature et l'ampleur des travaux, les clauses techniques des missions sont jointes au dossier de consultation dans la partie technique du CCP.
Afficher plus
Les missions du titulaire se composent des missions suivantes:
— élément de mission TOPO, relative aux relevés topographiques,
— élément de mission D, relative à la détection, au géo-référencement et à l'inspection des réseaux enterrés.
Numéro de référence: P-PRS-151010
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: École militaire, 75007 Paris.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— pouvoirs de la personne habilitée à engager la société;
— l'extrait KBIS ou la carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour les entreprises en cours d'inscription);
— la copie des attestations d'assurance civile.
Situation économique et financière:
Renseignements concernant la situation des opérateurs économiques, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité professionnelle, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 43, 44, 45, 46, 52 et 156 du code des marchés publics):
Afficher plus
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux (renseignements concernant leurs qualités et capacités, notamment à concourir aux marchés de l'État):
(En cas de groupements, tous les justificatifs sont à fournir par chacun des membres du groupement et la lettre de candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité).
— une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (modèle Dc1 à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation);
— une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement — modèle Dc2 (à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) comportant l'élément suivant:
— existence éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente) à l'encontre du candidat (dans l'affirmative, joindre une copie du jugement correspondant).
Capacité technique et professionnelle:
Liste des prestations de nature et d'importance équivalentes réalisées depuis les 3 dernières années indiquant les montants ainsi que le destinataire publics et/ou privés.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le marché est un marché à prix global et forfaitaire.
Les prix sont actualisables.
Le marché est conclu en euros.
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement.
L'article 3 du CCP du marché fixe les prix et mode d'évaluation des prestations ainsi que le mode de variation des prix et le mode de règlement des comptes.
Les délais de paiement sont fixés, conformément à l'article 98 du code des marchés publics, à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats pourront soumissionner sous la forme juridique de leur choix mais ils ne pourront se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'exécution du marché.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Jobic-Hoareau Gaëlle

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: P-PRS-151010
Informations complémentaires
La durée du marché:
Le marché est composé de 3 tranches dont le délai d'exécution est de 4 mois pour chacune d'elles.
Le délai d'exécution de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations des dites tranches.
Les parties techniques 1 et 2 de chaque tranche s'exécuteront de manière concomitante. Le délai d'exécution de chaque partie technique est fixé comme suit:
— partie technique 1: 4 mois,
— partie technique 2: 4 mois.
Le délai d'exécution de chacune de ces parties techniques part à la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la tranche concernée.
La visite des lieux obligatoire:
Les entreprises devront obligatoirement se rendre sur le site (contacts pour visite indiqués à l'article 1.6).
Chaque candidat devra être muni le jour de la visite d'une pièce d'identité en cours de validité, afin de permettre l'établissement d'un laissez-passer provisoire pour accéder au site. Si ce laissez-passer est refusé par les autorités militaires dans le cadre du contrôle élémentaire, le candidat concerné ne pourra pas évoquer ce fait pour qu'il soit procédé à une nouvelle visite pour son compte personnel ou pour le compte de son représentant.
Afficher plus
Au cours de cette visite du site, le représentant du maître de l'ouvrage répondra à l'ensemble des questions écrites portant uniquement sur la compréhension du cahier des charges et sur les conditions de déroulement de la consultation. Les réponses aux questions écrites feront l'objet d'un compte-rendu adressé à tous les concurrents.
Afficher plus
Une attestation de visite des lieux leur sera délivrée, signée d'un représentant du service de l'infrastructure de la défense et sera obligatoirement jointe à l'offre sous peine d'irrecevabilité de celle-ci.
Les offres seront transmises soit sous forme dématérialisée sur le site www.marches-publics.gouv.fr soit sous pli cacheté par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité à l'adresse suivante:
établissement du service d'infrastructure de la défense «d'Île-de-France»
Service achats d'infrastructure
Base des loges — bâtiment 054
8 avenue du Président Kennedy
BP 40202
78102 saint germain en laye Cedex
Offre pour:
Paris (75007) — école militaire
Relevés topographiques et détection des réseaux enterrés
«ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis»
la deuxième enveloppe fermée contenant la candidature et l'offre comportera les mentions suivantes:
Les offres devront être remises, contre récépissé, avant les dates et heure limites indiquées sur la page de garde du règlement de consultation.
Si elles sont envoyées par la poste, elles seront adressées par pli recommandé avec avis de réception postal, et devront parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites indiquées. Le service achats infrastructure de l'établissement du service d'infrastructure de la défense Île-de-France est ouvert du lundi au vendredi: 9:00 à 11:00 — 13:30 à 16:00.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Téléphone: +33 139205400 📞
Fax: +33 139211119 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Source: OJS 2015/S 197-357253 (2015-10-05)
Avis d'attribution de marché (2016-01-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 50 372 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Base des Loges — 8 avenue du Président Kennedy, BP 40202

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-08 📅
Date de publication: 2016-01-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 008-010361
Se réfère à l'avis: 2015/S 197-357253
Numéro JO-S: 8
Informations complémentaires
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº 15-151730, mise en ligne le 5.10.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.1.2016.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère prix (60)
2. Critère valeur technique (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-01-04 📅
Nom: JFM Conseils
Adresse postale: 1 rue de la Terre de Feu
Commune postale: Les Ulis
Code postal: 91940
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 14

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Source: OJS 2016/S 008-010361 (2016-01-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'ingénierie Services scientifiques et techniques dans... Services de prospection géologique et... Services topographiques et services de... Services topographiques Services de levés souterrains Services d'établissement de cartes Services de cartographie numérique