Assurance tous risques chantier et dommages ouvrage pour l'opération du projet de relocalisation des services de soins de suite et de rééducation fonctionnelle - hôpitaux du Sud Charente- Barbezieux-Saint-Hilaire (16). Ce projet intègre également la restructuration d'une partie des services existants

Les hôpitaux du Sud Charente

Assurance tous risques chantier et dommages ouvrage pour l'opération du projet de relocalisation des services de soins de suite et de rééducation fonctionnelle - hôpitaux du Sud Charente- Barbezieux-Saint-Hilaire (16). Ce projet intègre également la restructuration d'une partie des services existants.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-12-02. L'appel d'offres a été publié le 2011-10-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-10-18 Avis de marché
2012-08-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-10-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'assurance
Quantité ou étendue:
Lot n° 1 tous risques chantier;Lot n° 2 dommages ouvrage avec un CCRD de deuxième ligne.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'assurance 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Les hôpitaux du Sud Charente
Adresse postale: route de Saint-Bonnet, BP 50031
Code postal: 16300
Commune postale: Barbezieux-Saint-Hilaire
Contact
Courrier électronique: direction@ch-sud-charente.fr 📧
Téléphone: +33 545787800 📞
Fax: +33 545787806 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-18 📅
Date limite de soumission: 2011-12-02 📅
Date de publication: 2011-10-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 204-332431
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info. Procédure: appel d'offres ouvert, assurance tous risques chantier et dommages ouvrage. Commentaires sur la forme du marché: _. Délai d'exécution: durée prévisionnelle totale des travaux: 27 mois. Criteres d'attributions: Unité monétaire utilisée, l'euro. La présente consultation concerne l'assurance tous risques chantier et dommages ouvrage de l'opération de relocalisation des services de soins de suite et de rééducation fonctionnelle - hôpitaux du Sud Charente (16). Ce projet intègre la restructuration d'une partie des services existants (site occupé). — Le bâtiment Ssr à construire abritera 120 lits, un plateau technique et l'ensemble des locaux annexes nécessaire à son fonctionnement: — 2 niveaux de services d'hébergement et de prise en charge (chambres), — 1 plateau technique au RDC, intégrant une balnéothérapie, — 1 niveaude sous-sol: cour logistique, quai et distribution logistique, locaux techniques divers. Sa construction sera réalisée en assurant la continuité d'exploitation du Centre hospitalier. Une partie de la construction sera ainsi réalisée au dessus du bâtiment administration. Il sera raccordé sur les installations principales du site (TGBT à créer dans les zones restructurées, chaufferie bio masse du site, etc.). La construction interviendra après une première phase de création / modification des réseaux, de création de locaux techniques (sous-station - tgbt - plate-forme fluides médicaux - etc.) et de démolition des ouvrages présents dans l'emprise de la nouvelle construction. — Les services existants seront restructurés concomitamment. Les opérations de restructuration seront organisées pour permettre le fonctionnement permanent des services et notamment des urgences. Les services restructurés sont notamment: — urgences / SMUR, — pharmacie, — consultations externes et CPP, — imagerie (scanner), — vestiaires du personnel. Coût prévisionnel (TTC): 23 000 000 E (tous travaux et honoraires confondus). Date prévisionnelle de début des travaux: janvier 2012 (période de préparation). Durée prévisionnelle totale des travaux: 27 mois. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.10.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Assurance tous risques chantier et dommages ouvrage pour l'opération du projet de relocalisation des services de soins de suite et de rééducation fonctionnelle - hôpitaux du Sud Charente- Barbezieux-Saint-Hilaire (16). Ce projet intègre également la restructuration d'une partie des services existants.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description: Lot n° 1 tous risques chantier.
Numéro du lot: 2
Brève description: Lot n° 2 dommages ouvrage.
Informations complémentaires sur les lots:
Pour les candidats répondant au lot n° 2 (DO) une attestation précisant leur adhésion à la convention CRAC en 2011 car à défaut de satisfaire à cette condition impérative les candidats ne seront pas admis à présenter une offre pour le lot n° 2 (DO).
Quantité ou étendue:
Lot n° 1 tous risques chantier;
Lot n° 2 dommages ouvrage avec un CCRD de deuxième ligne.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Route de Saint-Bonnet, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de consultation.
Situation économique et financière:
Voir le règlement de consultation.
Pour les candidats répondant au lot n° 2 (DO) une attestation précisant leur adhésion à la convention CRAC en 2011 car à défaut de satisfaire à cette condition impérative les candidats ne seront pas admis à présenter une offre pour le lot n° 2 (DO).
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir réglement de consultation.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Voir réglement de consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Voir réglement de consultation.
L’exécution du service est réservée à une profession particulière: Compagnies ou mutuelles d'assurances et leurs représentants éventuels.

Procédure
Mode de paiement des documents:
Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres sont invitées à venir retirer le dossier de consultation chez le tireur de plans suivant:
Graphi33.
En cas de demande d'envoi par la voie postale les frais de port seront à la charge du demandeur.
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Corvaisier Arnaud, directeur
Nom: PMH Conseils: Philippe Hein
Adresse postale: BP 27
Commune postale: La Membrolle-sur-Choisille
Code postal: 37390
Téléphone: +33 247546678 📞
Courrier électronique: philippehein@pmhconseils.fr 📧
Nom: Graphi 33: Mr Staut
Adresse postale: 19 rue Henri IV
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Téléphone: +33 556911526 📞
Courrier électronique: graphi-33@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 556917827 📠
Nom: Centre hospitalier de Barbezieux-Saint-Hilaire: Mr Corvaisier
Adresse postale: route de Saint-Bonnet, BP 31
Téléphone: +33 545787653 📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info.
Procédure: appel d'offres ouvert, assurance tous risques chantier et dommages ouvrage.
Commentaires sur la forme du marché: _.
Délai d'exécution: durée prévisionnelle totale des travaux: 27 mois.
Criteres d'attributions:
Unité monétaire utilisée, l'euro. La présente consultation concerne l'assurance tous risques chantier et dommages ouvrage de l'opération de relocalisation des services de soins de suite et de rééducation fonctionnelle - hôpitaux du Sud Charente (16). Ce projet intègre la restructuration d'une partie des services existants (site occupé).
Afficher plus
— Le bâtiment Ssr à construire abritera 120 lits, un plateau technique et l'ensemble des locaux annexes nécessaire à son fonctionnement:
— 2 niveaux de services d'hébergement et de prise en charge (chambres),
— 1 plateau technique au RDC, intégrant une balnéothérapie,
— 1 niveaude sous-sol: cour logistique, quai et distribution logistique, locaux techniques divers.
Sa construction sera réalisée en assurant la continuité d'exploitation du Centre hospitalier. Une partie de la construction sera ainsi réalisée au dessus du bâtiment administration.
Il sera raccordé sur les installations principales du site (TGBT à créer dans les zones restructurées, chaufferie bio masse du site, etc.).
La construction interviendra après une première phase de création / modification des réseaux, de création de locaux techniques (sous-station - tgbt - plate-forme fluides médicaux - etc.) et de démolition des ouvrages présents dans l'emprise de la nouvelle construction.
Afficher plus
— Les services existants seront restructurés concomitamment.
Les opérations de restructuration seront organisées pour permettre le fonctionnement permanent des services et notamment des urgences.
Les services restructurés sont notamment:
— urgences / SMUR,
— pharmacie,
— consultations externes et CPP,
— imagerie (scanner),
— vestiaires du personnel.
Coût prévisionnel (TTC): 23 000 000 E (tous travaux et honoraires confondus).
Date prévisionnelle de début des travaux: janvier 2012 (période de préparation).
Durée prévisionnelle totale des travaux: 27 mois.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.10.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: 15 rue de Blossac, hôtel Gilbert, BP 541
Commune postale: Poitiers
Code postal: 86020
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 549607919 📞
Fax: +33 549606809 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 204-332431 (2011-10-18)
Avis d'attribution de marché (2012-08-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 67 958 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Les Hôpitaux du Sud Charente
Adresse postale: Route de Saint Bonnet, BP 50031

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-20 📅
Date de publication: 2012-08-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 161-268159
Se réfère à l'avis: 2011/S 204-332431
Numéro JO-S: 161
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info. Annonce no 184, BOAMP 205 B du 21.10.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.8.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-07-11 📅
Nom: Axa représenté par le courtier Conseils SA
Adresse postale: 17 rue d'Aumale
Commune postale: Paris
Code postal: 75009
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Allianz représenté par son agent Général Fabre
Adresse postale: 88 avenue J.F. Kennedy, CS 40025
Commune postale: Merignac Cedex
Code postal: 33693
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Corvaisier Arnaud, Directeur
Source: OJS 2012/S 161-268159 (2012-08-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Allianz représenté par son agent Général Fabre Axa représenté par le courtier Conseils SA
Produits/services:
Services financiers et d'assurance Services d'assurance et services de retraite Services d'assurance Services d'assurance défense et... Services d'assurance tous risques chantier