csps de catégorie 1 pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo à Marseille et la requalification de l'espace public le long de son itinéraire entre Arenc et Mourepiane
le présent marché a pour objet la réalisation d'une prestation de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo et la requalification de l'espace public le long de son itinéraire, entre les quartiers d'arenc et de Mourepiane dans les 2ème, 15ème et 16ème arrondissements de Marseille. Les prestations, objets de la présente consultation, relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du travail (loi no93-1418 du 31 décembre 1993). Le marché porte sur les phases de conception, d'exécution et de réception de l'opération. La description précise du besoin et le détail des missions du coordonnateur figurent au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières). Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R2124-1 et suivants du Code de la commande publique
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-07-08.
L'appel d'offres a été publié le 2022-05-18.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“csps de catégorie 1 pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo à Marseille et la requalification de l'espace public le long de son itinéraire...”
Titre
csps de catégorie 1 pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo à Marseille et la requalification de l'espace public le long de son itinéraire entre Arenc et Mourepiane
71220115
le présent marché a pour objet la réalisation d'une prestation de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo et la requalification de l'espace public le long de son itinéraire, entre les quartiers d'arenc et de Mourepiane dans les 2ème, 15ème et 16ème arrondissements de Marseille. Les prestations, objets de la présente consultation, relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du travail (loi no93-1418 du 31 décembre 1993). Le marché porte sur les phases de conception, d'exécution et de réception de l'opération. La description précise du besoin et le détail des missions du coordonnateur figurent au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières). Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R2124-1 et suivants du Code de la commande publique
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services de conseil en matière de santé et de sécurité📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: marseille
Description du marché:
“le présent marché a pour objet la réalisation d'une prestation de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, pour l'aménagement de la ligne 1...”
Description du marché
le présent marché a pour objet la réalisation d'une prestation de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo et la requalification de l'espace public le long de son itinéraire, entre les quartiers d'arenc et de Mourepiane dans les 2ème, 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.Les prestations, objets de la présente consultation, relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du travail (loi no93-1418 du 31 décembre 1993).Les missions portent sur une opération d'infrastructures classée en première catégorie au sens de l'article R. 4532-1 du Code du travail et de l'article 2 de la Loi no93-1418 du 31 décembre 1993.le marché porte sur les phases de conception, d'exécution et de réception de l'opération. La description précise du besoin et le détail des missions du coordonnateur figurent au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières)
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 64 350 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“conformément à l'article R. 2113-4 du Code de la commande publique, le marché est décomposé en tranches comme suit :Tranche Ferme : Section Arenc / Cap...”
Description des options
conformément à l'article R. 2113-4 du Code de la commande publique, le marché est décomposé en tranches comme suit :Tranche Ferme : Section Arenc / Cap Pinède (environ 1900 m)tranche Optionnelle no1 : Section Cap Pinède / Cap Janet (environ 2000 m)tranche Optionnelle no2 : Section Cap Janet / Mourepiane (environ 1600 m)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“conformément aux dispositions de l'article 2.ii de l'arrêté du 22 mars 2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents...”
Liste et brève description des critères de sélection
conformément aux dispositions de l'article 2.ii de l'arrêté du 22 mars 2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre, DUME ou Dc2 transmis en annexe)
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“conformément aux dispositions de l'article 3.i de l'arrêté du 22 mars 2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
conformément aux dispositions de l'article 3.i de l'arrêté du 22 mars 2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants :- liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“- Documents aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle :o Attestation de compétence de Coordonnateur Sécurité et Protection...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
- Documents aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle :o Attestation de compétence de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé de niveau 1 (phases conception, réalisation et réception), pour le coordonnateur titulaire et son ou ses suppléants.- certificat(S) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes indépendants ou équivalent :o OPQIBI 0317 - cSPS de niveau 1 en phase "Conception et réalisation", pour le coordonnateur titulaire et son ou ses suppléants.l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé est obligatoirement exercée par une personne physique compétente au sens du décret no 2008-244...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé est obligatoirement exercée par une personne physique compétente au sens du décret no 2008-244 du 7 mars 2008
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-07-08
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
Conditions d'ouverture des offres: 2022-07-11
09:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du CCP, permettant de...”
les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du CCP, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation : cf. Article 7.1 du RC -------------Le marché débute à compter de sa notification.Il s'achève à la remise au maître d'ouvrage des documents définitifs (Plan Général de Coordination, Dossier d'intervention Ultérieure sur l'ouvrage et copie du registre-journal) à la réception des derniers marchés de travaux de l'opération.Le présent marché n'est pas reconductible.La durée du présent marché est étroitement liée à la durée du marché de maîtrise d'oeuvre et à l'affermissement de ses tranches optionnelles, ainsi qu'à la durée des marchés de travaux. A titre indicatif, la durée du présent marché est estimée à 60 mois, avec :- une durée de la tranche ferme estimée à 33 mois de prestations, dont 2 mois de préparation du chantier et 12 mois de travaux ;- une durée de la tranche optionnelle 1 estimée à 29 mois de prestations, dont 2 mois de préparation du chantier et 15 mois de travaux ;- une durée de la tranche optionnelle 2 estimée à 24 mois de prestations, dont 2 mois de préparation du chantier et 10 mois de travaux.Toute prolongation dans l'exécution des travaux prolongera d'autant la durée du présent marché.délais d'exécution : Les différents délais spécifiques arrêtés pour l'exécution des prestations du titulaire et le point de départ de chacun de ces délais sont fixés au CCAE (Cahier des Charges valant Acte d'engagement).Les phases de conception, de réalisation et de réception de chaque tranche seront notifiées au titulaire par ordres de service.L'affermissement de la tranche optionnelle 1 se fera au plus tard 24 mois après la notification du marché.L'affermissement de la tranche optionnelle 2 se fera au plus tard 42 mois après la notification du marché.---------le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous critères pondérés indiqués ci-dessous :Sous-Critère 1 : Qualité de l'équipe affectée à l'exécution des prestations : 50 %Sous-Critère 2 : Pertinence de la méthodologie de réalisation des prestations : 50 %---------Conformément à l'article R2132-7 du CCP, la remise par voie dématérialisée est obligatoire, et sera effectuée à l'adresse : https://marchespublics.ampmetropole.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Marseille
Adresse postale: 31 rue Jean-François Leca
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://marseille.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen"...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. - un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. A partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (Application des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). - un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.- un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation.- un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excés de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat (application de l'article R 421-1 du Code de justice administrative)- un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat (application de l'article L 521-1 du Code de justice administrative).- tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.A partir de la conclusion du contrat, ces tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. (Conseil d'etat, ass., 4 avril 2014, " Département de Tarn-Et-Garonne ", no 358994)
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Marseille
Adresse postale: 31 rue Jean-François Leca
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://marseille.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 099-274472 (2022-05-18)
Avis d'attribution de marché (2023-04-28) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“le présent marché a pour objet la réalisation d'une prestation de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, pour l'aménagement de la ligne 1...”
Brève description
le présent marché a pour objet la réalisation d'une prestation de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo et la requalification de l'espace public le long de son itinéraire, entre les quartiers d'arenc et de Mourepiane dans les 2ème, 15ème et 16ème arrondissements de Marseille. Les prestations, objets de la présente consultation, relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du travail (loi no93-1418 du 31 décembre 1993). Le marché porte sur les phases de conception, d'exécution et de réception de l'opération. Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R2124-1 et suivants du Code de la commande publique
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 31 740 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 099-274472
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: Z230052F00
Titre:
“csps pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo et de requalification de l'espace public le long de son itinéraire, entre Arenc et Mourepiane...”
Titre
csps pour l'aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo et de requalification de l'espace public le long de son itinéraire, entre Arenc et Mourepiane à Marseille
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2023-04-13 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de PME: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: qualiconsult securite
Adresse postale: 7 - 9 rue Jean Mermoz
Commune postale: Marseille
Code postal: 13008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495081180📞
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 64 350 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 31 740 💰
“le marché a été signé par le représentant légal du pouvoir adjudicateur le 12/04/2023.les pièces constitutives du marché sont consultables à la Direction de...”
le marché a été signé par le représentant légal du pouvoir adjudicateur le 12/04/2023.les pièces constitutives du marché sont consultables à la Direction de la Commande Publique après prise de rendez-vous préalable (coordonnées indiquées en section I du présent avis) dans le respect des dispositions des articles L-2132-I et R-2183-5 du code de la commande publique.le montant du marché indiqué à la rubrique Ii.1.7 et V.2.4 du présent avis constitue un montant estimatif non contractuel issu du DQE. Le montant final du marché sera la résultante de l'application des prix du BPU aux quantités réellement exécutées
Afficher plus Organe de révision
URL: http://Marseille.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: tribunal Administratif de Marseille
Adresse postale: 31 rue Jean-François Leca
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://Marseille.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen"...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. - un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551-13 du code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.- Un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation.- Un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat (application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative).- Un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat (application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative).- Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.A partir de la conclusion du contrat, ces tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (Conseil d'etat, 4 avril 2014, Département de Tarn-Et-Garonne, no 358994)
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 086-264353 (2023-04-28)