Travaux de réhabilitation du centre aquatique « Le Nautile »

CABVS

Voir le détail de chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-06-25. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• CABVS

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-05-14	Avis de marché
2018-09-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-05-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Numéro de référence: 10trav18
Brève description: Voir le détail de chaque lot.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux de façade 📦
Serrurerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Carrelages 📦
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants 📦
Installation de vestiaires 📦
Toboggans pour terrain de jeux 📦
Articles et équipements de sport 📦
Ascenseurs 📦
Adoucisseurs d'eau 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de terrassement 📦
Équipement de piscine 📦
Bâtiments modulaires préfabriqués 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Cabvs
Adresse postale: 115 rue Paul Bert
Code postal: 69400
Commune postale: Villefranche-sur-Saône
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-villefranche.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches-publics@agglo-villefranche.fr 📧
Fax: +33 474684561 📠
URL des documents: http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-14 📅
Date limite de soumission: 2018-06-25 📅
Date de publication: 2018-05-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 091-206159
Numéro JO-S: 91
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/ Le DCE est téléchargeable à l'adresse: http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/avis/ ou sera fourni sur papier suite à une demande par courrier, par fax (04 74 68 62 60) ou par mail (marches-publics@agglo-villefranche.fr). La durée du marché s'entend non à compter de la date d'attribution du contrat mais à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le marché prévoit les tranches optionnelles suivantes: TO 1: Lot 10: changement des carreaux de sol dans les vestiaires individuels pieds nus; TO 2: Lot 13: rénovation du Pentagliss; TO 3: Lot 13: remplacement pentagliss (fibre de verre); TO 4: Lot 16 et 20 Splashpad ADO; TO 5: Lot 18: panneaux Photo-voltaïques; TO 6: Lot 18: remplacement des tripodes; TO 7: Lot 21: remplacement pentagliss (inox). Pour les tranches optionnelles 2, 3 et 7: une seule de ces tranches sera retenue en fonction du financement disponible. Marché financer par le budget principal de la CAVBS, une subvention de la Région et d'éventuelles subventions de l'État.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 630 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 22
Intitulé du lot: Démolition - gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux. Les échafaudages ou nacelles roulantes réglementaires adapté au site, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel. La sécurité des ouvriers lors des travaux de démolitions. L'enlèvement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux.

Durée de l'accord: 8 mois
Intitulé du lot: Charpente métallique
Numéro du lot: 2
Brève description:

Etudes, notes de calculs, plans d'ensemble, plans d'assemblage établis sous sa propre responsabilité à soumettre à l'architecte et au Bureau de Contrôle pour accord avant exécution de ses ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. Fourniture, le transport à pied d'œuvre, le stockage des éléments métalliques, en prenant toutes les précautions pour éviter les déformations et dégradations, engins de levage, manutentions etc. Le montage, assemblages, goussets et accessoires, pose, réglage, calage, ancrages et scellements. La réalisation des soudures. La fourniture et pose de la boulonnerie (boulons Hr Nf-Ars). La vérification avant serrage définitif, de l'équerrage, planimétrie, articulation etc. Les adaptations avec les ouvrages de maçonnerie (feuillures, engravures etc.) le contrôle après travaux du maintien du jeu et réglage des ouvrages posés. La vérification générale des ouvrages avant réception.

Intitulé du lot: Couverture - etanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. La fourniture et la mise en œuvre des panneaux isolants non porteurs en support d'étanchéité y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de vapeur d'eau. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement d'étanchéité en parties courantes, relevés, retombées, chéneaux et caniveaux y compris les bandes de pontage. La fourniture et la mise en œuvre des entrées eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries garde-grève) et des trop-pleins, non compris le dimensionnement des descentes eaux pluviales. La fourniture et la mise en œuvre des crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons de raccordement d'étanchéité des pénétrations divers (tuyau de ventilation, etc.) la fourniture et la mise en œuvre des collerettes de tuyaux de ventilation de chute.

Intitulé du lot: Façades panneaux composites
Numéro du lot: 4
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. La fourniture et la mise en œuvre des panneaux isolants intérieurs et extérieurs et des isolations internes. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. Sécurité du travail pour les travaux effectués avec des solvants de soudure et des solutions Pvc, sujétions de pose et de stockage les échafaudages réglementaires, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel contre les chutes (garde-corps, filets, harnais de sécurité etc.). L'installation d'un treuil, monte-charge, camion grue, grue mobile pour l'approvisionnement, le montage des matériaux et l'évacuation des matériaux de démolition et gravois compris démontage en fin de travaux et balisage de l'aire de stockage. L'enlèvement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux.

Intitulé du lot: Façades
Numéro du lot: 5
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages de façades. La protection des ouvrages mitoyens, sécurité des personnes, balisage et clôture du chantier. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux. Les échafaudages règlementaires adapté au site, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel. L'enlèvement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux.

Intitulé du lot: Serrurerie - métallerie
Numéro du lot: 6
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages de serrurerie. Les études, les plans de fabrication (Pac), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fabrication en atelier. La fourniture, le transport à pied d'œuvre et le stockage, en prenant toutes précautions pour éviter: - les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement. - Les dégradations risquant d'affecter la résistance à la corrosion des matériaux constitutifs et l'aspect. Le levage, la manutention, la pose, le réglage et l'ajustage des ouvrages prescrits. Les moyens d'accès pour permettre la réalisation des prestations demandées: échafaudages, nacelles, etc. Le traçage et l'implantation des ouvrages.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures et intérieures - verrières
Numéro du lot: 7
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages de Menuiseries Extérieures. Les études, les plans de fabrication (Pac), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fabrication en atelier. La fourniture, transport à pied d'œuvre et stockage des menuiseries, en prenant toutes précautions pour éviter: - les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des menuiseries. - Les dégradations risquant d'affecter la résistance à la corrosion des matériaux constitutifs et l'aspect de la fenêtre. - La détérioration et le bris de vitrages, ainsi que la dégradation des garnitures d'étanchéité dans le cas des fenêtres pré-vitrées. Le stockage, le levage, la pose, le réglage et l'ajustage des ouvrages prescrits.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 8
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages de Menuiseries Intérieures. Les études, les plans de fabrication (Pac), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fabrication en atelier.

Intitulé du lot: Isolation - cloisonnement - peinture - faux-Plafonds
Numéro du lot: 9
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'isolation - cloisonnement - peintures et Faux Plafonds. Les études, les plans de fabrication (Pac), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fabrication en atelier.

Intitulé du lot: Carrelage - revêtements muraux
Numéro du lot: 10
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages de Carrelage. Le constat du tracé du trait de niveau. La reconnaissance des supports. La réception des supports. Le nettoyage: balayage et enlèvement des déchets. Les travaux rectificatifs ou complémentaires au support. Les plans de calepinage éventuel des revêtements. La dépose et repose des équipements éventuels sur l'emprise des zones d'intervention. La fourniture et la mise en œuvre de l'ensemble des matériaux rentrant dans la composition et dans le parfait achèvement des prestations décrites. La fourniture et la mise en œuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement, joints de retrait, et autres. Le chauffage des locaux afin de réaliser les prestations dans de bonnes conditions, en fonction des conditions climatiques. L'enlèvement, la sortie, et le transport en décharge appropriée de tous les déchets, débris, emballages. Le nettoyage soigné des zones d'intervention avec balayage journalier des zones de travail.

Intitulé du lot: Résine et étanchéité Bassin
Numéro du lot: 11
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. La fourniture et la mise en œuvre des panneaux isolants non porteurs en support d'étanchéité y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de vapeur d'eau. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement d'étanchéité en parties courantes, relevés, retombées, chéneaux et caniveaux y compris les bandes de pontage. La fourniture et la mise en œuvre des entrées eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries garde-grève) et des trop-pleins, non compris le dimensionnement des descentes eaux pluviales. La fourniture et la mise en œuvre des crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons de raccordement d'étanchéité des pénétrations divers (tuyau de ventilation, etc.). La fourniture et la mise en œuvre des collerettes de tuyaux de ventilation de chute.

Intitulé du lot: Equipements de vestiaires
Numéro du lot: 12
Brève description:

Intitulé du lot: Rénovation Toboggans
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Equipements spécialisés Bien-Être
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Plateforme élévatrice
Numéro du lot: 15
Brève description:

Etudes d'exécution, dessins de détail d'ouvrages. Etudes, plans de fabrication (Pac), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Mises au point techniques. Coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. Fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. Fabrication en atelier. Ensemble des ouvrages d'installation d'appareils élévateur. Fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, canalisations, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations définies dans le présent document. L'amenée, l'établissement, l'entretien et le repliement de tous les matériels de levage et échafaudages. Nécessaires à la réalisation des ouvrages dans les conditions de sécurité fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessaire à l'installation. Raccordement au tableau normalisé en machinerie.

Intitulé du lot: Traitement d'eau
Numéro du lot: 16
Brève description:

Le traitement d'eau de l'ensemble des bassins. Le traitement d'eau des pédiluves. Le traitement d'eau des jeux. La distribution d'eau vers les bassins. L'installation des jeux d'eau. L'installation des équipements (filtres, pompes de filtrations,?). La désinfection des réseaux de traitement d'eau. La régulation sur automate Gtc. La mise en service des équipements existants et neufs.

Intitulé du lot: Cvc - plomberie
Numéro du lot: 17
Brève description:

La production d'énergie par des chaudières Gaz. La distribution d'énergie vers les centrales de traitement d'air, les échangeurs de réchauffage des bassins, la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage. L'installation des centrales de traitement. Les extractions simple flux. Les distributions d'eau potable, eau chaude, eau mitigée, eaux usées. Les installations de plomberie. La pose des appareils sanitaires. Le câblage électrique des différents ouvrages du présent lot. Les armoires électriques associées aux ouvrages du présent corps d'état. L'extension du réseau Gtc aux nouveaux besoins.

Intitulé du lot: Electricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 18
Brève description:

Au sous-sol: Un ensemble de galeries et locaux techniques en périphérie des bassins sportif et ludique. Au rez-de-chaussée: Un hall bassin avec un bassin sportif, un bassin ludique avec une zone apprentissage ainsi que des locaux de rangement. La zone des vestiaires publics. La zone des vestiaires collectifs. La zone des sanitaires et des douches. L'infirmerie. Le local Mns. L'Espace accueil. La partie administration. À l'étage: La partie administration. La partie espace bien-être.

Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 19
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages. Le constat du tracé du trait de niveau. La reconnaissance des supports. La réception des supports. Le nettoyage: balayage et enlèvement des déchets. Les travaux rectificatifs ou complémentaires au support. Les plans de calepinage éventuel des revêtements. La dépose et repose des équipements éventuels sur l'emprise des zones d'intervention. La fourniture et la mise en œuvre de l'ensemble des matériaux rentrant dans la composition et dans le parfait achèvement des prestations décrites. La fourniture et la mise en œuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement, joints de retrait, et autres. L'enlèvement, la sortie de tous les déchets, débris, emballages, etc... Le nettoyage soigné des zones d'intervention avec balayage journalier des zones de travail. Le nettoyage des salissures éventuelles engendrées sur les ouvrages contigus. L'enlèvement des protections sur les ouvrages et le nettoyage de réception sur ces ouvrages.

Intitulé du lot: Aménagements extérieurs - vrd
Numéro du lot: 20
Brève description:

Obligation de l'entrepreneur: L'Entreprise sera contractuellement réputé avoir visité le site. Implantation et piquetage: - l'Entreprise aura à charge l'implantation et le piquetage de ses ouvrages. - Piquetage réalisé au moyen de piquets numérotés, ancrés dans le sol, avec indication des coordonnées en plan et en altitude. - Fourniture d'un plan de piquetage pour accord. Canalisations et câbles: En cas de rencontre de réseau en service, toutes dispositions seront à prendre pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d'un ouvrage, l'entreprise devra avertir le Mo et le Service concessionnaire. L'entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection du réseau rencontré pendant la durée nécessaire en accord avec le Service concerné. Une protection sera demandée à Edf pour les câbles aériens. Salissures du domaine public: Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs devront être maintenus en parfait état de propreté.

Intitulé du lot: Bassin inox
Numéro du lot: 21
Brève description:

Etudes d'exécution, dessins de détail d'ouvrage. Plans de fabrication (Pac), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. Fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. Fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, canalisations, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations définies dans le Cctp. L'Amenée, l'établissement, l'entretien et le repliement de tous les matériels de levage et échafaudages nécessaires à la réalisation des ouvrages dans les conditions de sécurité. Fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessaire à l'installation les percements qui n'auraient pas été réservés au coulage par l'absence d'indication.

Intitulé du lot: Bâtiments modulaires
Numéro du lot: 22
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages. Les études, les plans de fabrication (Pac), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, canalisations, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations définies dans le Cctp.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48.I.1º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016:

a) lettre de candidature (DC1 joint à la consultation ou forme libre);

b) déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner obligatoires prévues aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (DC1 joint à la consultation ou forme libre).

Situation économique et financière:

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et de l'article 2 de l'arrêté du 29.3.2016:

a) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 29.3.2016:

a) une Liste des travaux de même nature que ceux objets de la présente consultation exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. La bonne exécution des travaux est prouvée par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1: démolition — gros oeuvre 1112 — 2112eff 3.

Lot 2: charpente métallique 2412eff 1.

Lot 3: couverture — étanchéité 3213eff 3.

Lot 4: façades panneaux composites 3813eff 2.

Lot 5: façades 6112eff 1.

Lot 6: serrurerie — métallerie 4412eff 1.

Lot 7: menuiseries extérieures et intérieures — verrières 3522eff 3.

Lot 8: menuiseries intérieures 4312eff 2.

Lot 9: isolation — cloisonnement — peinture — faux-plafonds 4131 — 6611 — 6112eff 2.

Lot 10: carrelage — revêtements muraux6 313eff 3.

Lot 11: résine et étanchéité Bassin 3352eff 1.

Lot 12: équipements de vestiaires sur référence eff 1.

Lot 13: rénovation Toboggans sur référence eff 1.

Lot 14: équipements spécialisés « Bien-être » sur référence eff 1.

Lot 15: ascenseur sur référence eff 1.

Lot 16: traitement d'eau sur référence eff 3.

Lot 17: CVC — plomberie 5113 — 5313eff 2.

Lot 18: électricité courants forts et faibles e2c2.

Lot 19: sols souples 6263eff 1.

Lot 20: aménagements extérieurs — VRD sur référence eff 2.

Lot 21: bassin inox sur référence eff 2.

Lot 22: bâtiments modulaires sur référence eff 1.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La qualité jugée selon les sous-critères définis dans l'annexe au Rc
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché jugées selon les sous-critères définis dans l'annexe au Rc
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût: Prix des prestations (prix du candidat le moins disant / prix du candidat)
Pondération du coût: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20004059000016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/ 🌏
URL des documents: http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône
Téléphone: +33 474682308 📞
Pays: Rhône 🏙️
Adresse Internet: http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/

Le DCE est téléchargeable à l'adresse: http://marchespublics.agglo-villefranche.fr/avis/ ou sera fourni sur papier suite à une demande par courrier, par fax (04 74 68 62 60) ou par mail (marches-publics@agglo-villefranche.fr). La durée du marché s'entend non à compter de la date d'attribution du contrat mais à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le marché prévoit les tranches optionnelles suivantes:

TO 1: Lot 10: changement des carreaux de sol dans les vestiaires individuels pieds nus;

TO 2: Lot 13: rénovation du Pentagliss;

TO 3: Lot 13: remplacement pentagliss (fibre de verre);

TO 4: Lot 16 et 20 Splashpad ADO;

TO 5: Lot 18: panneaux Photo-voltaïques;

TO 6: Lot 18: remplacement des tripodes;

TO 7: Lot 21: remplacement pentagliss (inox).

Pour les tranches optionnelles 2, 3 et 7: une seule de ces tranches sera retenue en fonction du financement disponible.

Marché financer par le budget principal de la CAVBS, une subvention de la Région et d'éventuelles subventions de l'État.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé pré-contractuel, prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel, prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, assorti le cas échéant de conclusions indemnitaires et pouvant être exercé par tout requérant tiers dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le requérant peut éventuellement assortir ce recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours,

— recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat dans un délai de 2 mois à compter de sa publicité. Le requérant peut éventuellement assortir ce recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat,

— recours en indemnisation si le requérant est lésé par le contrat ou sa passation, après avoir effectué une demande préalable auprès de la personne publique. Il dispose d'un délai de 4 ans à compter du 1

Source: OJS 2018/S 091-206159 (2018-05-14)

Avis d'attribution de marché (2018-09-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 192 915 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-25 📅
Date de publication: 2018-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 186-419419
Se réfère à l'avis: 2018/S 091-206159
Numéro JO-S: 186
Informations complémentaires

Les marchés ont été signés le 13.8.2018. Ils sont consultables au siège de la Communauté d'agglomération, 115 rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône, service des marchés publics (2

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition — gros œuvre
Brève description:

Études, notes de calculs, plans d'ensemble, plans d'assemblage établis sous sa propre responsabilité à soumettre à l'architecte et au Bureau de Contrôle pour accord avant exécution de ses ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché.

Fourniture, le transport à pied d'œuvre, le stockage des éléments métalliques, en prenant toutes les précautions pour éviter les déformations et dégradations, engins de levage, manutentions etc. Le montage, assemblages, goussets et accessoires, pose, réglage, calage, ancrages et scellements. La réalisation des soudures. La fourniture et pose de la boulonnerie (boulons Hr Nf-Ars). La vérification avant serrage définitif, de l'équerrage, planimétrie, articulation etc. Les adaptations avec les ouvrages de maçonnerie (feuillures, en gravures etc.) le contrôle après travaux du maint.

Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages…

… d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. La fourniture et la mise en œuvre des panneaux isolants non porteurs en support d'étanchéité y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de vapeur d'eau. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement d'étanchéité en parties courantes, relevés, retombées, chéneaux et caniveaux y compris les bandes de pontage. La fourniture et la mise en œuvre des entrées eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries garde-grève) et des trop-pleins, non compris le dimensionnement des descentes eaux pluviales. La fourniture et la mise en œuvre des crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons de raccordement d'étanchéité des pénétrations divers (tuyau de ven…

… d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. La fourniture et la mise en œuvre des panneaux isolants intérieurs et extérieurs et des isolations internes. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. Sécurité du travail pour les travaux effectués avec des solvants de soudure et des solutions PVC, sujétions de pose et de stockage les échafaudages réglementaires, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel contre les chutes (garde-corps, filets, harnais de sécurité etc.). L'installation d'un treuil, monte-charge, camion grue, grue mobile pour l'approvisionnement, le montage des matériaux et l'évacuation des matériaux de démolition et gravois compris démontage en fin de…

… de façades. La protection des ouvrages mitoyens, sécurité des personnes, balisage et clôture du chantier. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La protection des ouvrages contigus et du matériel pendant les travaux. Les échafaudages réglementaires adapté au site, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel. L'enlèvement de tous les déchets, débris et emballages provenant de ses travaux.

Intitulé du lot: Serrurerie — métallerie
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages de serrurerie. Les études, les plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fabrication en atelier. La fourniture, le transport à pied d'œuvre et le stockage, en prenant toutes précautions pour éviter: - les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement. - Les dégradations risquant d'affecter la résistance à la corrosion des matériaux constitutifs et l'aspect. Le levage, la manutention, la pose, le réglage et l'ajustage des ouvrages prescrits. Les moyens d'accès pour permettre la réalisation des prestations demandé.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures et intérieures — verrières
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages de Menuiseries Extérieures. Les études, les plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fabrication en atelier.

La fourniture, transport à pied d'œuvre et stockage des menuiseries, en prenant toutes précautions pour éviter:

— les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des menuiseries,

— les dégradations risquant d'affecter la résistance à la corrosion des matériaux constitutifs et l'aspect de la fenêtre,

— la détérioration et le bris de vitrages, ainsi que la dégradation des garnitures d'étanchéité dans le…

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages de Menuiseries Intérieures. Les études, les plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fabrication en atelier.

Intitulé du lot: Isolation — cloisonnement — peinture — faux-Plafonds
Brève description:

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'isolation — cloisonnement — peintures et faux Plafonds. les études, les plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fabrication en atelier.

Intitulé du lot: Carrelage — revêtements muraux
Brève description:

Intitulé du lot: Résine et étanchéité bassin
Équipements de vestiaires
Brève description:

Intitulé du lot: Rénovation toboggans
Équipements spécialisés bien-être
Brève description:

Études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages.

Études, plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Mises au point techniques. Coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. Fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. Fabrication en atelier. Ensemble des ouvrages d'installation d'appareils élévateur. Fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, canalisations, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations définies dans le présent document. L'amenée, l'établissement, l'entretien et le repliement de tous les matériels de levage et échafaudages. Nécessaires à la réalisation des ouvrages dans les conditions de sécurité<b.

Le traitement d'eau de l'ensemble des bassins. Le traitement d'eau des pédiluves. Le traitement d'eau des jeux. La distribution d'eau vers les bassins. L'installation des jeux d'eau. L'installation des équipements (filtres, pompes de filtrations). La désinfection des réseaux de traitement d'eau. La régulation sur automate GTC. La mise en service des équipements existants et neufs

Intitulé du lot: CVC — plomberie
Brève description:

Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles
Brève description:

Au sous-sol: Un ensemble de galeries et locaux techniques en périphérie des bassins sportif et ludique. Au rez-de-chaussée: Un hall bassin avec un bassin sportif, un bassin ludique avec une zone apprentissage ainsi que des locaux de rangement. La zone des vestiaires publics. La zone des vestiaires collectifs. La zone des sanitaires et des douches. L'infirmerie. Le local MNS. L'espace accueil. La partie administration. À l'étage: La partie administration. La partie espace bien-être.

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages. Le constat du tracé du trait de niveau. La reconnaissance des supports. La réception des supports. Le nettoyage: balayage et enlèvement des déchets. Les travaux rectificatifs ou complémentaires au support. Les plans de calepinage éventuel des revêtements. La dépose et repose des équipements éventuels sur l'emprise des zones d'intervention. La fourniture et la mise en œuvre de l'ensemble des matériaux rentrant dans la composition et dans le parfait achèvement des prestations décrites. La fourniture et la mise en œuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement, joints de retrait, et autres. L'enlèvement, la sortie de tous les déchets, débris, emballages, etc. Le nettoyage soigné des zones d'intervention avec balayage journalier des zones de travail. Le nettoyage…

Intitulé du lot: Aménagements extérieurs — VRD
Brève description:

Obligation de l'entrepreneur: l'entreprise sera contractuellement réputé avoir visité le site.

Implantation et piquetage:

— l'entreprise aura à charge l'implantation et le piquetage de ses ouvrages,

— piquetage réalisé au moyen de piquets numérotés, ancrés dans le sol, avec indication des coordonnées en plan et en altitude,

— fourniture d'un plan de piquetage pour accord.

Canalisations et câbles: en cas de rencontre de réseau en service, toutes dispositions seront à prendre pour ne pas endommager les canalisations ou câbles rencontrés. Dès localisation d'un ouvrage, l'entreprise devra avertir le MO et le Service concessionnaire. L'entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection du réseau rencontré pendant la durée nécessaire en accord avec le service concerné. Une protection sera demandée à EDF pour les câbles aériens. Salis sur…

Études d'exécution, dessins de détail d'ouvrage. Plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. Fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. Fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, canalisations, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations définies dans le CCTP. L'amenée, l'établissement, l'entretien et le repliement de tous les matériels de levage et échafaudages nécessaires à la réalisation des ouvrages dans les conditions de sécurité. Fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessaire à l'installation.

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages. Les études, les plans de fabrication (PAC), dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Les mises au point techniques à partir des documents joints au dossier marché. La coordination nécessaire avec les entreprises des différents corps d'état concernés. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits. La fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier, le montage, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, canalisations, organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations définies dans le CCTP.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La qualité jugée selon les sous-critères définis dans l'annexe au RC
Critère de coût (nom): Prix des prestations (prix du candidat le moins disant / prix du candidat)
Critère de coût (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-08-14 📅
Nom: SAS Socalbat
Adresse postale: BP 44, 135 rue Benoit Mulsant
Commune postale: Villefranche-sur-Saône
Code postal: 69400
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 501 053 EUR 💰
Nom: Sie
Adresse postale: BP 24
Commune postale: Saint-Fons
Code postal: 69190
Valeur totale du marché: 460 000 EUR 💰
Nom: Steelglass
Adresse postale: 26 porte du Grand Lyon
Commune postale: Neyron
Code postal: 01700
Pays: Ain 🏙️
Valeur totale du marché: 621 565 EUR 💰
Nom: Atelier des Agenceurs
Adresse postale: 482 rue de l'industrie
Commune postale: Jassans-Riottier
Code postal: 01480
Valeur totale du marché: 52 000 EUR 💰
Nom: Rhodanienne de Carrelage
Adresse postale: 54 avenue Francis de Pressense
Commune postale: Vénissieux
Code postal: 69200
Valeur totale du marché: 580 883 EUR 💰
Nom: Etandex
Adresse postale: 85 rue Élisée Reclus
Commune postale: Décines-Charpieu
Code postal: 69150
Valeur totale du marché: 104 500 EUR 💰
Nom: Futura Play
Adresse postale: 3 rue d'Otterswiller
Commune postale: Saverne
Code postal: 67700
Pays: Bas-Rhin 🏙️
Valeur totale du marché: 45 628 EUR 💰
Nom: B& C Bien Être & Confort
Adresse postale: 5 avenue de la Stèle
Commune postale: Bretiville-L'Orgueilleuse
Code postal: 14740
Pays: Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 65 876 EUR 💰
Nom: Jean Leon Élevation
Adresse postale: Les drevets
Commune postale: Marcieux
Code postal: 73470
Pays: Savoie 🏙️
Valeur totale du marché: 22 395 EUR 💰
Nom: Largier Technologie
Adresse postale: 7 rue du Voltour
Commune postale: Vals-les-Bains
Code postal: 07600
Pays: Ardèche 🏙️
Valeur totale du marché: 662 778 EUR 💰
Nom: Saitec
Adresse postale: 284 impasse Paris Lyon Méditerranée
Commune postale: Arnas
Valeur totale du marché: 326 708 EUR 💰
Nom: Aubonnet et Fils
Adresse postale: 58 bis rue de Charlieu
Commune postale: Cours-la-Ville
Code postal: 69470
Valeur totale du marché: 20 350 EUR 💰
Nom: Charrin SAS
Adresse postale: 1731 Route Nationale 6
Valeur totale du marché: 285 545 EUR 💰
Nom: BC Inoxeo
Adresse postale: ZI St-Barthélemy
Commune postale: Châteauneuf-sur-Loire
Code postal: 45110
Pays: Loiret 🏙️
Valeur totale du marché: 369 900 EUR 💰
Nom: Microarquitectura
Adresse postale: C/ Entença 218 local E-5
Commune postale: Barcelona
Code postal: 08029
Pays: Ardennes 🏙️
Valeur totale du marché: 73 734 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4
1
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel, prévu aux articles L. 551-1 à L.551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel, prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, assorti le cas échéant de conclusions indemnitaires et pouvant être exercé par tout requérant tiers dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le requérant peut éventuellement assortir ce recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours,

— recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat dans un délai de 2 mois à compter de sa publicité. Le requérant peut éventuellement assortir ce recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat,

Source: OJS 2018/S 186-419419 (2018-09-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)