Marché de travaux pour la restructuration du bâtiment Boichut du Lycée Fertet de Gray

Setec Organisation

Le présent marché à réponse électronique obligatoire (signature non exigée lors de la réponse) concerne la restructuration du lycée Fertet à Gray (lots 05 à 24; les lots 01 à 04 ayant fait l'objet d'une consultation distincte). Le programme a plus particulièrement pour objectif de: restructurer les bâtiments Boichut et Greta sur environ 7 200m pour l'enseignement général et scientifique, l'administration, la vie scolaire, les ateliers des agents et les logements de fonction, déconstruire les bâtiments 9 et 7 (environ 2 500m) et redessiner la cour et le lien externat/internat, étudier le réaménagement de la place située devant le lycée afin de permettre une mise en valeur du bâtiment et de faciliter son accès. La consultation a pour objet la réalisation des travaux de restructuration du lycée Fertet à Gray sis 2 place du Général Boichut, 70103 Gray.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-04-26. L'appel d'offres a été publié le 2018-03-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Setec Organisation

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie

Où ?

• Franche-Comté › Haute-Saône
• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-03-20	Avis de marché
2018-08-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-03-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 5811-ConsultationLots05-24
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Saône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SETEC Organisation
Adresse postale: Immeuble le Crystallin, 191-193 Cours Lafayette, CS 20087
Code postal: 69458
Commune postale: Lyon Cedex 06
Contact
Adresse Internet: http://www.setec-organisation.fr 🌏
Courrier électronique: jblismonde@orga.setec.fr 📧
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=48060&orgAcronyme=n5m 🌏
URL pour la participation: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=48060&orgAcronyme=n5m 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-20 📅
Date limite de soumission: 2018-04-26 📅
Date de publication: 2018-03-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 057-125305
Numéro JO-S: 57
Informations complémentaires

Cette consultation prévoit que les entreprises intéressées devront obligatoirement joindre les pièces suivantes: — lots 05 à 24: une attestation attestant de la visite des lieux des travaux (modèle joint), — lots 05 à 24: les qualifications listées à l'article 4.4. Du RC ou tout autre document équivalent. Si l'entreprise candidate ne possède pas la (ou les) qualification(s) requise(s) ou tout autre document équivalent, elle pourra s'adjoindre les compétences d'une entreprise possédant les qualifications requises (co-traitance ou sous-traitance déclarée), ou devra fournir au moins 1 référence détaillée de prestations de difficulté comparable à la (aux) qualification(s) exigée(s), en cours d'exécution ou exécutés datant de moins de 5 ans accompagnées obligatoirement du (ou des) certificat(s) de capacité(s) dûment signé(s) par le maître d'oeuvre, — délai prévisionnel: 42 mois dont 6 semaines de préparation et réparties sur les 3 phases listées au règlement de consultation conformément aux planning prévisionnel. Les travaux devront se dérouler sans interruption durant chaque congé scolaire. La date de la période de préparation est prévue XXX et le démarrage des travaux XXX. Ce délai contractuel s'inscrit dans le cadre du délai contractuel global de l'ensemble des lots 01 à 25 de cette opération qui est de 45 mois. A titre d'information, les lots 01 à 04 de cette opération ont déjà fait l'objet d'une consultation distincte, — modifications du marché: en application de l'article 139 alinéa 2 — prestations similaires: en application de l'article 30-i alinéa 7 — conditions de remise des plis: il est précisé que la signature n'est pas obligatoire. Elle ne sera demandée qu'aux attributaires des marchés. Les candidats doivent répondre exclusivement par voie électronique (signature non exigée lors de la réponse: voir modalités au RC) en utilisant prioritairement la procédure MPS sur le site: https://marches.e-bourgogne.fr . Les formats de fichiers RTF, DOC, XLS, SLK, PDF, PPT, PPS, DWG, DXF, JPG sont acceptés. Ces marchés seront notifiés aux attributaires à l'issue d'une procédure électronique. Modalités de retrait du dossier de consultation disponible jusqu'aux date et heure limites de réception des offres de cette consultation: — le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable sur le site: https://marches.e-bourgogne.fr.

Informations complémentaires

Cette consultation prévoit que les entreprises intéressées devront obligatoirement joindre les pièces suivantes:

— lots 05 à 24: une attestation attestant de la visite des lieux des travaux (modèle joint),

— lots 05 à 24: les qualifications listées à l'article 4.4. Du RC ou tout autre document équivalent. Si l'entreprise candidate ne possède pas la (ou les) qualification(s) requise(s) ou tout autre document équivalent, elle pourra s'adjoindre les compétences d'une entreprise possédant les qualifications requises (co-traitance ou sous-traitance déclarée), ou devra fournir au moins 1 référence détaillée de prestations de difficulté comparable à la (aux) qualification(s) exigée(s), en cours d'exécution ou exécutés datant de moins de 5 ans accompagnées obligatoirement du (ou des) certificat(s) de capacité(s) dûment signé(s) par le maître d'oeuvre,

— délai prévisionnel: 42 mois dont 6 semaines de préparation et réparties sur les 3 phases listées au règlement de consultation conformément aux planning prévisionnel. Les travaux devront se dérouler sans interruption durant chaque congé scolaire. La date de la période de préparation est prévue XXX et le démarrage des travaux XXX. Ce délai contractuel s'inscrit dans le cadre du délai contractuel global de l'ensemble des lots 01 à 25 de cette opération qui est de 45 mois. A titre d'information, les lots 01 à 04 de cette opération ont déjà fait l'objet d'une consultation distincte,

— modifications du marché: en application de l'article 139 alinéa 2

— prestations similaires: en application de l'article 30-i alinéa 7

— conditions de remise des plis: il est précisé que la signature n'est pas obligatoire. Elle ne sera demandée qu'aux attributaires des marchés. Les candidats doivent répondre exclusivement par voie électronique (signature non exigée lors de la réponse: voir modalités au RC) en utilisant prioritairement la procédure MPS sur le site: https://marches.e-bourgogne.fr . Les formats de fichiers RTF, DOC, XLS, SLK, PDF, PPT, PPS, DWG, DXF, JPG sont acceptés. Ces marchés seront notifiés aux attributaires à l'issue d'une procédure électronique. Modalités de retrait du dossier de consultation disponible jusqu'aux date et heure limites de réception des offres de cette consultation:

— le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable sur le site: https://marches.e-bourgogne.fr.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Maçonnerie
Numéro du lot: 5
Brève description: Gros œuvre - maçonnerie.
Durée de l'accord: 42 mois
Description des options:

Tranche optionnelle 1: Protection complémentaire radon bâtiment 12 tranche optionnelle 8: Réfection de l'enrobé de la chaussée.

Intitulé du lot: Charpente bois - couverture tuiles et zinc
Numéro du lot: 6
Brève description: Charpente bois - couverture tuiles et zinc.
Intitulé du lot: Façades
Numéro du lot: 7
Brève description: Ravalement de Façades.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures bois
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries extérieures bois.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures métalliques - métallerie - serrurerie
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiseries extérieures métalliques - métallerie - serrurerie.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Intitulé du lot: Plâtrerie - peinture
Numéro du lot: 11
Brève description: Plâtrerie - peinture.
Intitulé du lot: Faux Plafonds
Numéro du lot: 12
Brève description: Faux Plafonds.
Intitulé du lot: Plafond monolithique acoustique
Numéro du lot: 13
Brève description: Plafond monolithique acoustique.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 14
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Carrelage - faïence
Numéro du lot: 15
Brève description: Carrelage - faïence.
Intitulé du lot: Chape Béton
Numéro du lot: 16
Brève description: Chape Béton.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 17
Brève description: Fourniture et Installation de deux ascenseurs.
Intitulé du lot: Electricité
Numéro du lot: 18
Brève description: Cfo/cfa.
Description des options: Tranche optionnelle 6: Gradation lumineuse salles de classe.
Intitulé du lot: Chauffage - ventilation
Numéro du lot: 19
Brève description: Chauffage - ventilation.
Description des options: Tranche optionnelle 2: Protection complémentaire radon bâtiment 12.
Intitulé du lot: Plomberie
Numéro du lot: 20
Brève description: Plomberie et sanitaires.
Intitulé du lot: Mobilier - signalétique
Numéro du lot: 21
Brève description: Mobilier - signalétique.
Description des options:

Tranche optionnelle 3: Aménagement en petit mobilier du Cdi Tranche optionnelle 7: Complément d'étagère murales du CDI.

Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 22
Brève description: Voirie Réseaux Divers.
Description des options: Tranche optionnelle 4: Aménagement du cheminement d'internat.
Intitulé du lot: Espaces Verts
Numéro du lot: 23
Brève description: Espaces Verts.
Description des options: Tranche optionnelle 5: Aménagement du cheminement d'internat.
Intitulé du lot: Mobilier Extérieur
Numéro du lot: 24
Brève description: Mobilier Extérieur.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Liste et description succincte des conditions: pour présenter leur candidature, soit les candidats qui disposent d'un numéro SIRET et répondent par voie dématérialisée en utilisant le service Marché public simplifié (MPS) auquel ils joindront l'annexe à la candidature dûment remplie ou l'ensemble des informations exigées par l'acheteur dans le respect de l'arrêté du 29.3.2016, par des pièces dont la présentation est laissée à leur libre appréciation, ainsi que la copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire, soit les candidats, en l'absence de réponse dématérialisée devront fournir: les formulaires DC1 et DC2 dûment remplis, l'annexe à la candidature remplie ou l'ensemble des informations exigées par l'acheteur dans le respect de l'arrêté du 29.3.2016, par des pièces dont la présentation est laissée à leur libre appréciation, en application de l'article 51 IV du décret 2016-360, le candidat devra préciser s'il est en redressement judiciaire et produire une copie du jugement prononcé.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-04-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Lyon.

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://marches.e-bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=48060&orgAcronyme=n5m 🌏

Référence
Informations complémentaires

Cette consultation prévoit que les entreprises intéressées devront obligatoirement joindre les pièces suivantes:

— lots 05 à 24: une attestation attestant de la visite des lieux des travaux (modèle joint),

— lots 05 à 24: les qualifications listées à l'article 4.4. Du RC ou tout autre document équivalent. Si l'entreprise candidate ne possède pas la (ou les) qualification(s) requise(s) ou tout autre document équivalent, elle pourra s'adjoindre les compétences d'une entreprise possédant les qualifications requises (co-traitance ou sous-traitance déclarée), ou devra fournir au moins 1 référence détaillée de prestations de difficulté comparable à la (aux) qualification(s) exigée(s), en cours d'exécution ou exécutés datant de moins de 5 ans accompagnées obligatoirement du (ou des) certificat(s) de capacité(s) dûment signé(s) par le maître d'oeuvre,

— délai prévisionnel: 42 mois dont 6 semaines de préparation et réparties sur les 3 phases listées au règlement de consultation conformément aux planning prévisionnel. Les travaux devront se dérouler sans interruption durant chaque congé scolaire. La date de la période de préparation est prévue XXX et le démarrage des travaux XXX. Ce délai contractuel s'inscrit dans le cadre du délai contractuel global de l'ensemble des lots 01 à 25 de cette opération qui est de 45 mois. A titre d'information, les lots 01 à 04 de cette opération ont déjà fait l'objet d'une consultation distincte,

— modifications du marché: en application de l'article 139 alinéa 2

— prestations similaires: en application de l'article 30-i alinéa 7

— conditions de remise des plis: il est précisé que la signature n'est pas obligatoire. Elle ne sera demandée qu'aux attributaires des marchés. Les candidats doivent répondre exclusivement par voie électronique (signature non exigée lors de la réponse: voir modalités au RC) en utilisant prioritairement la procédure MPS sur le site: https://marches.e-bourgogne.fr . Les formats de fichiers RTF, DOC, XLS, SLK, PDF, PPT, PPS, DWG, DXF, JPG sont acceptés. Ces marchés seront notifiés aux attributaires à l'issue d'une procédure électronique. Modalités de retrait du dossier de consultation disponible jusqu'aux date et heure limites de réception des offres de cette consultation:

— le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable sur le site: https://marches.e-bourgogne.fr.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 081826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://Besancon.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Besancon
Téléphone: +33 381826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Source: OJS 2018/S 057-125305 (2018-03-20)

Avis d'attribution de marché (2018-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché à réponse électronique obligatoire (signature non exigée lors de la réponse) concerne la restructuration du lycée Fertet à Gray (lots 5 à 24; les lots 1 à 4 ayant fait l'objet d'une consultation distincte). Le programme a plus particulièrement pour objectif de: restructurer les bâtiments Boichut et Greta sur environ 7 200 m

Valeur totale du marché: 11928663.87 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Setec Organisation
Adresse postale: Setec Organisation, immeuble le Crystallin, 191-193 Cours Lafayette, CS 20087, 69458, Lyon Cedex 6
Commune postale: Lyon Cedex 6
Contact
Courrier électronique: rbigeault@orga.setec.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-27 📅
Date de publication: 2018-08-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 166-377942
Se réfère à l'avis: 2018/S 057-125305
Numéro JO-S: 166

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Maconnerie
Numéro du lot: 05
Brève description: Gros œuvre — Maçonnerie
Description des options:

Tranche optionnelle nº 1: protection complémentaire radon bâtiment 12.

Tranche optionnelle nº 8: réfection de l'enrobé de la chaussée

Intitulé du lot: Charpente - couverture
Numéro du lot: 06
Brève description: Charpente - couverture
Intitulé du lot: Facades
Numéro du lot: 07
Brève description: Facades
Numéro du lot: 08
Brève description: Menuiseries extérieures bois
Numéro du lot: 09
Brève description: Menuiseries extérieures métalliques - métallerie - serrurerie
Description des options:

Variante imposée no1: Châssis vitrés intérieurs sur les salles voutés/circulation au Rdc en acier

Brève description: Menuiseries intérieures bois
Description des options:

Variante imposée no2: Suppression des châssis vitrés intérieurs sur les salles voutés/circulation au Rdc en bois

Brève description: Plâtrerie - peinture
Intitulé du lot: Faux-Plafonds
Brève description:

Faux-Plafonds

Plafond monolithique acoustique

Sols souples

Carrelage - faïence

Chape Béton

Ascenseurs

Electricité

Description des options:

Tranche optionnelles no6: Gradation lumineuse salle de classes variante imposée no3: Equipement Téléphonie

Brève description: Chauffage - ventilation
Description des options: Tranche Optionnelle no2: Protection complémentaire radon bâtiment 12
Brève description:

Plomberie

Mobilier - signalétique

Description des options:

Tranche Optionnelle no3: Aménagement en petit mobilier du Cdi Tranche Optionnelle no7: Complément d'étagères murales CDI

Brève description: Vrd
Description des options: Tranche Optionnelle no4: Aménagement du cheminement d'internat
Brève description: Espaces Verts
Description des options: Tranche Optionnelle no5: Aménagement du cheminement d'internat
Brève description: Mobilier Extérieur

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 75
Prix (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 70
Prix (pondération): 30
Critère de qualité (pondération): 65
Prix (pondération): 35

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-07-25 📅
Nom: SAS Curot construction
Adresse postale: 152 rue des Vieilles Vignes
Commune postale: Longvic
Code postal: 21603
Pays: France 🇫🇷
Haute-Saône 🏙️
Adresse Internet: http://curot-construction.fr 🌏
Valeur totale du marché: 2586702.89 EUR 💰
Nom: SAS Pateu et Robert
Adresse postale: 26 rue Albert Thomas
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000
Pays: Doubs 🏙️
Nom: Hussor Hecta
Adresse postale: La croix d'Orbey
Commune postale: Lapoutroie
Code postal: 68650
Pays: Haut-Rhin 🏙️
Valeur totale du marché: 437688.46 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-07-24 📅
Nom: SAS Menuiserie Marc Blanc
Adresse postale: rue de l'Industrie
Commune postale: Savigneux
Code postal: 42600
Pays: Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 224 550 EUR 💰
Nom: Espace Menuiserie
Adresse postale: route Départementale 9
Commune postale: Chevannay
Code postal: 21540
Pays: Côte-d’Or 🏙️
Valeur totale du marché: 569533.74 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-07-26 📅
Nom: SA Bonglet
Adresse postale: 330 rue des Frères Lumières
Commune postale: Lons-le-Saunier
Code postal: 39001
Pays: Jura 🏙️
Nom: Société Doloise de Peinture
Adresse postale: rue des Equevillons
Commune postale: Dole
Code postal: 39100
Valeur totale du marché: 1211145.76 EUR 💰
Nom: C2P
Adresse postale: 2bis avenue de l'Europe
Code postal: 21600
Valeur totale du marché: 89866.19 EUR 💰
Nom: Staff Baumann
Adresse postale: 2 rue du Moulin des Etangs
Commune postale: Fenay
Valeur totale du marché: 300147.60 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-07-27 📅
Nom: Martin Lucas SAS
Adresse postale: 13 rue Champeau
Commune postale: Saint-Apollinaire
Code postal: 21850
Valeur totale du marché: 195840.83 EUR 💰
214 128 EUR 💰
Nom: Orona Acrem
Adresse postale: 2 rue de la Goulette
Valeur totale du marché: 55 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-07-23 📅
Nom: Cégélec FCAS
Adresse postale: ZA Technoland 685 rue Amand Japy
Commune postale: Etupes
Code postal: 25460
Valeur totale du marché: 1090462.56 EUR 💰
Nom: SAS Klein
Adresse postale: 26 rue Professeur Louis Neel
Valeur totale du marché: 734827.63 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-01 📅
Nom: SAS Palissot
Adresse postale: 6 rue des Estelins
Commune postale: Bucey-les-Gy
Code postal: 70700
Valeur totale du marché: 232737.45 EUR 💰
Nom: ID Verde
Adresse postale: 6 rue Camille Flammarion
Nom: Velet Terrassements TP
Adresse postale: ZA Gray Sud, rue Belin, BP 139
Commune postale: Gray
Code postal: 70104
Nom: Colas Nord-Est,
Adresse postale: 44 boulevard de la Mothe
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Nom: Albizzia espaces verts
Adresse postale: chemin de la Vaivre
Commune postale: Ruffey-le-Château
Code postal: 25170
Valeur totale du marché: 747718.60 EUR 💰
65164.10 EUR 💰
76 933 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
2
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 25 rue Charles Nodier
Téléphone: +33 38182600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://besancon.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 166-377942 (2018-08-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)