Missions d'OPC Urbain sur les opérations aménagées par la SPL EURALILLE

SPL Euralille

Le présent accord-cadre à bons de commande est alloti : - Lot 1 : Concorde / Oliveaux - Lot 2 : Euralille à la Deûle/Porte de Valenciennes/Saint-Sauveur/Pépinière/Haute Borne. L'accord-cadre a pour objet de confier au titulaire la réalisation de Missions d'OPC Urbain sur les opérations de la SPL EURALILLE. - La coordination à charge de l'aménageur pour la construction des bâtiments sous maîtrises d'ouvrage diverses, la coordination des concessionnaires, - La gestion des emprises de chantier et des espaces communs, - L'accompagnement de maitre d'ouvrage et de la maitrise d'uvre pour le pilotage des ouvrages de voiries et de réseaux divers et des travaux nécessaires au fonctionnement commun des différentes ZAC sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur (gestion de site). Ce qui implique, en termes de mission : - Pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade de travaux.

Date limite

Deadline 2026-07-06

Qui ?

• SPL Euralille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-06-03	Avis de marché

Avis de marché (2026-06-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Missions d'OPC Urbain sur les opérations aménagées par la SPL EURALILLE
Numéro de référence: ED/KF - 26-419
Brève description:

Type de contrat: Services
Produits/services: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 📦
Valeur estimée hors TVA: 0 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2

1️⃣
Identifiant interne: Lot 1
Titre: Lot 1 : CONCORDE / OLIVEAUX Mission d’OPC Urbain dans les périmètres des opérations d’aménagement portées par la SPL Euralille.
Valeur estimée hors TVA: 600 000 EUR 💰
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:

Lot 1 : CONCORDE / OLIVEAUX Les missions confiées au prestataire ont pour objet : - La coordination dans le temps et dans l’espace de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages, concessionnaires, opérateurs divers, intervenant sur le périmètre des opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille ; - La « gestion de site » correspondant à la gestion des emprises de chantier et des espaces communs des opérations concernées. Une part importante des opérations sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille étant ouverte au public, une attention toute particulière de la part de l’OPC Urbain est attendue concernant la bonne continuité des cheminements piétons et cycles, l’encombrement des espaces ouverts au public et la bonne tenue générale de l’ensemble des chantier (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) ; - L’accompagnement de la SPL Euralille et de la maitrise d’œuvre pour l’ordonnancement, la planification et la coordination des ouvrages de voiries, de réseaux divers et des travaux nécessaires aux projets d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur. Ce qui implique, notamment : - Pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d’harmoniser et anticiper dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants, singulièrement au stade des travaux.

Produits/services supplémentaires:

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 📦

Services de conseil en génie civil 📦

Adresse postale: Opération d'aménagement ANRU sur les territoires de Lille et de Loos
Code postal: 59000
Ville: Lille
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Durée de l'accord: 1 années
Durée de l'accord
Date de début: 2026-09-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 3
Autres informations sur le renouvellement:

La durée de l’accord cadre est de 1 an à compter de sa notification. Le pouvoir adjudicateur pourra émettre des bons de commande pendant la durée de l’accord-cadre. L’accord-cadre pourra être reconduit 3 fois, sans que la durée totale de l’accord-cadre, périodes de reconduction comprises, ne puisse dépasser 4 ans.

Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom):  Critère Valeur technique (cf. art. 4.2 du RC) 60 points o Compréhension du contexte et des enjeux………………………………………………. 10 points o Pertinence de l’organisation et des moyens humains ………………………………………………. 25 points o Pertinence de la méthodologie de réalisation des missions 20 points o Critère environnemental 5 points
Critère de qualité (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: Lot 2
Titre: Lot 2 : EURALILLE A LA DEULE / PORTE DE VALENCIENNES / SAINT SAUVEUR / PEPINIERE / HAUTE BORNE Mission d’OPC Urbain dans les périmètres des opérations d’aménagement portées par la SPL Euralille.
Quantité: 0
Description du marché:

Lot 2 : EURALILLE A LA DEULE / PORTE DE VALENCIENNES / SAINT SAUVEUR / PEPINIERE / HAUTE BORNE Les missions confiées au prestataire ont pour objet : - La coordination dans le temps et dans l’espace de l’ensemble des maîtrises d’ouvrages, concessionnaires, opérateurs divers, intervenant sur le périmètre des opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille ; - La « gestion de site » correspondant à la gestion des emprises de chantier et des espaces communs des opérations concernées. Une part importante des opérations sous maîtrise d’ouvrage de la SPL Euralille étant ouverte au public, une attention toute particulière de la part de l’OPC Urbain est attendue concernant la bonne continuité des cheminements piétons et cycles, l’encombrement des espaces ouverts au public et la bonne tenue générale de l’ensemble des chantier (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) ; - L’accompagnement de la SPL Euralille et de la maitrise d’œuvre pour l’ordonnancement, la planification et la coordination des ouvrages de voiries, de réseaux divers et des travaux nécessaires aux projets d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur. Ce qui implique, notamment : - Pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leur enchaînement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et à une répartition appropriée des éventuelles pénalités, - Pour la coordination, d’harmoniser et anticiper dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants, singulièrement au stade des travaux.

Produits/services supplémentaires:

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 📦

Services d'assistance en génie civil 📦

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Le pouvoir adjudicateur attribuera l'accord-cadre au candidat qui aura remis l'offre économiquement la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés  Critère Valeur technique (cf. art. 4.2 du RC) 60 points o Compréhension du contexte et des enjeux………………………………………………. 10 points o Pertinence de l’organisation et des moyens humains ………………………………………………. 25 points o Pertinence de la méthodologie de réalisation des missions 20 points o Critère environnemental 5 points
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-07-06 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-07-06 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 1
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
Date d'ouverture: 2026-07-06 14:00:00 📅
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2026-06-26 12:00:00 📅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Spl euralille
Numéro d'enregistrement national: 37822478600020
Département: 59
Adresse postale: Tour Lilleurope 19è - 11 Parvis de Rotterdam
Code postal: 59777
Commune postale: Euralille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Madame Estelle DAVID
Courrier électronique: e.david@spl-euralille.fr 📧
Téléphone: 0320125470 📞
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_xtfYxwZYjG 🌏
Soumission par voie électronique: Autorisée

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Le DCE est gratuit et à télécharger sur le site Achat Public - En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au 08 92 23 21 20 ou par mail à support@achatpublic.com

Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Lille
Numéro d'enregistrement national: 17590111500709
Département: 59
Adresse postale: 13 avenue du peuple Belge 13 avenue du peuple Belge
Code postal: 59800
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj1-lille@justice.fr 📧
Téléphone: 03 20 78 33 33 📞
Fax: 03 20 78 50 00 📠
Adresse URL pour l'échange d'informations: www.justice.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2026/S 107-386706 (2026-06-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'ingénierie (>20)

Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction (>20)