MARCHE DE PRESTATIONS PROFESSIONNELLES POUR L'ORGANISATION, L'ASSISTANCE, LA SURVEILLANCE ET GESTION DE LA COACTIVITE DES CHANTIERS QUI CONCERNENT LE TUNNEL DU MONT BLANC

Tunnel du Mont-Blanc - GEIE (TMB – GEIE)

Le présent accord cadre a pour objet les prestations professionnelles finalisées à l'organisation, assistance et surveillance des chantiers qui concernent le Tunnel du Mont Blanc (FRA et ITA).

Date limite

Deadline 2026-12-03

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2026-10-19 Avis de marché
Avis de marché (2026-10-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marche de prestations professionnelles pour l'organisation, l'assistance, la surveillance et gestion de la coactivite des chantiers qui concernent le tunnel du mont blanc
Brève description:
Le présent accord cadre a pour objet les prestations professionnelles finalisées à l'organisation, assistance et surveillance des chantiers qui concernent le Tunnel du Mont Blanc (FRA et ITA).
Type de contrat: Services
Produits/services: Services de conseil en matière de santé et de sécurité 📦
Description
Identifiant interne: 1
Titre: Marché non alloti - prestations professionnelles pour l'organisation, l'assistance, la surveillance et gestion de la coactivité des chantiers du Tunnel du Mont Blanc
Description du marché:
Prestations professionnelles finalisées à l'organisation, assistance et surveillance des chantiers qui concernent le Tunnel du Mont Blanc (FRA et ITA).
Adresse postale: Plateforme française du tunnel du Mont-Blanc
Code postal: 74400
Ville: Chamonix
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Haute-Savoie 🏙️
Durée de l'accord: 48 mois
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Performance environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Adresse postale: plateforme française du tunnel

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-12-03 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 1
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Tunnel du Mont-Blanc - GEIE (TMB – GEIE)
Numéro d'enregistrement national: 43309251700021
Adresse postale: Plateforme française
Code postal: 74400
Commune postale: Chamonix
Région: Haute-Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: uacquisti@tunnelmb.com 📧
Téléphone: 04505555500 📞
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://tunnelmb.achatpublic.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Affaires économiques et financières
Communication
URL des documents: https://tunnelmb.achatpublic.com 🌏
URL de participation: https://tunnelmb.achatpublic.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de lyon
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67, rue Servient
Code postal: 69433
Commune postale: LYON Cedex 03
Région: Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: 0472607012 📞
URL: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Référé précontractuel avant la signature du contrat ; référé contractuel dans le délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou, à défaut, dans le délai de 6 mois à compter du jour de la signature du contrat.
Source: OJS 2026/S 203-724405 (2026-10-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône Haute-Savoie
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'ingénierie Services de conseil en matière... Services de conseil en protection et... Services de santé et de sécurité Services de conseil en matière de santé...