23moe140 - la présente consultation concerne le marché de maîtrise d'oeuvre pour la refonte du stockage d'eau potable de l'usine de la Balingue et du transfert vers le Haut service
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-10-17.
L'appel d'offres a été publié le 2023-09-26.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de maîtrise d'oeuvre pour la refonte du stockage d'eau potable de l'usine de la Balingue et du transfert vers le Haut service”
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Brève description:
“23moe140 - la présente consultation concerne le marché de maîtrise d'oeuvre pour la refonte du stockage d'eau potable de l'usine de la Balingue et du...”
Brève description
23moe140 - la présente consultation concerne le marché de maîtrise d'oeuvre pour la refonte du stockage d'eau potable de l'usine de la Balingue et du transfert vers le Haut service
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 540 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Lieu d'exécution: Vendée🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: usine de la Balingue et du transfert vers le Haut service
Description du marché:
“eléments de mission de base : oetudes d'avant projet (Avp) décomposée en APS et ApdOetudes de projet (Pro)Oassistance au maître de l'ouvrage pour la...”
Description du marché
eléments de mission de base : oetudes d'avant projet (Avp) décomposée en APS et ApdOetudes de projet (Pro)Oassistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (Act)Ovisa des études d'exécution (Visa)Odirection d'exécution des contrats de travaux (Det)Oordonnancement, pilotage, coordination (Opc)Oassistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (Aor)Mission complémentaire : omc 1 : Etudes des régimes transitoires
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 75
Prix (pondération): 25
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 96
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: mission Complémentaire no1 Etudes des régimes transitoires
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères: critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Dépôts et garanties exigés:
“le délai de parfait achèvement est prévu pour une durée d'un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“le mode de règlement est le virement par mandat administratif.Le délai de paiement est celui fixé par l'article R.2192-10 du Code de la Commande Publique ;...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
le mode de règlement est le virement par mandat administratif.Le délai de paiement est celui fixé par l'article R.2192-10 du Code de la Commande Publique ; il est actuellement de 30 jours
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“le marché sera conclu soit avec un opérateur économique présentant une candidature individuelle, soit avec un groupementd'opérateurs économiques.Si le...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
le marché sera conclu soit avec un opérateur économique présentant une candidature individuelle, soit avec un groupementd'opérateurs économiques.Si le marché est conclu avec un groupement d'entreprises conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des autres membres dugroupement. Vendée Eau pourra le cas échéant demander, au stade de l'attribution, la modification de la forme initiale du groupement
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-10-17
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) est consultable et éditable sur la plateforme de dématérialisationhttps:\www.marches-securises.fr. Les...”
le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) est consultable et éditable sur la plateforme de dématérialisationhttps:\www.marches-securises.fr. Les offres transmises par voie électronique doivent être déposée sur ce même site dans les conditions fixées au règlement de la consultation.Pour éviter les problèmes de transmission au dernier moment, les candidats sont invités à s'inscrire et faire des essais de façon anticipée avant la date limite de remise des offres.les candidats invités à déposer une offre seront informés qu'une visite sera organisée. Elle sera fortement recommandée. Ses modalités d'organisation seront précisées en phase offre
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de nantes
Adresse postale: 6 allée de la Gloriette BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
URL: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de la Gloriette BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
URL: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2023/S 188-585262 (2023-09-26)