assurance "Dommages-Ouvrage & Ccrd" pour garantir l'opération de reconstruction d'un EHPAD de 165 places et la restructuration d'un bâtiment SSR de 40 lits pour le CH de St Astier
prestation de services d'assurance DO et CCRD pour le compte du CH de Saint Astier, maître d'ouvrage. Il s'agit d'un marché ordinaire mono attributaire. Le projet porte sur la restructuration du bâtiment "Les Ecureuils" dont la capacité sera adaptée à 40 lits SSR et sur la construction neuve d'un bâtiment de 165 lits d'ehpad qui viendra se greffer en extension. Les besoins théoriques de l'opération totalisent 7 438 mètres carrés utiles soit 9 377 mètres carrés dans oeuvre. La durée de l'opération est estimée à 36 MOIS
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-09-26.
L'appel d'offres a été publié le 2023-07-24.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“assurance "Dommages-Ouvrage & Ccrd" pour garantir l'opération de reconstruction d'un EHPAD de 165 places et la restructuration d'un bâtiment SSR...”
Titre
assurance "Dommages-Ouvrage & Ccrd" pour garantir l'opération de reconstruction d'un EHPAD de 165 places et la restructuration d'un bâtiment SSR de 40 lits pour le CH de St Astier
GHT23028
Afficher plus
Produits/services: Services bancaires et d'investissement📦
Brève description:
“prestation de services d'assurance DO et CCRD pour le compte du CH de Saint Astier, maître d'ouvrage. Il s'agit d'un marché ordinaire mono attributaire. Le...”
Brève description
prestation de services d'assurance DO et CCRD pour le compte du CH de Saint Astier, maître d'ouvrage. Il s'agit d'un marché ordinaire mono attributaire. Le projet porte sur la restructuration du bâtiment "Les Ecureuils" dont la capacité sera adaptée à 40 lits SSR et sur la construction neuve d'un bâtiment de 165 lits d'ehpad qui viendra se greffer en extension. Les besoins théoriques de l'opération totalisent 7 438 mètres carrés utiles soit 9 377 mètres carrés dans oeuvre. La durée de l'opération est estimée à 36 MOIS
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 125 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'assurance📦
Produits/services supplémentaires: Services d'assurance dommages ou pertes📦
Lieu d'exécution: Dordogne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“centre Hospitalier de Saint Astier Rue du Maréchal Leclerc - b.P. 76 - 24110 Saint-Astier”
Description du marché:
“prestation de services d'assurance pour le compte du compte du CH de Saint Astier, maître d'ouvrage. Il s'agit d'un marché ordinaire mono attributaire. Le...”
Description du marché
prestation de services d'assurance pour le compte du compte du CH de Saint Astier, maître d'ouvrage. Il s'agit d'un marché ordinaire mono attributaire. Le projet porte sur la restructuration du bâtiment "Les Ecureuils" dont la capacité sera adaptée à 40 lits SSR et sur la construction neuve d'un bâtiment de 165 lits d'ehpad qui viendra se greffer en extension. Les besoins théoriques de l'opération totalisent 7 438 mètres carrés utiles soit 9 377 mètres carrés dans oeuvre. La durée de l'opération est estimée à 36 mois
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 125 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 120
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires passé en...”
Description des options
Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires passé en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique et qui seront exécutées par le titulaire initial du marché. Les clauses de réexamens et de modifications sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“les garanties du contrat Dommages Ouvrage prennent effet à la date de déclaration d'ouverture du chantier (formulaire CERFA no 13407*01) pour se terminer au...”
Informations complémentaires
les garanties du contrat Dommages Ouvrage prennent effet à la date de déclaration d'ouverture du chantier (formulaire CERFA no 13407*01) pour se terminer au plus tard 120 mois passé la date de réception selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (Dume)...”
Liste et brève description des conditions
les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (Dume) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Copie des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire et le cas échéant, une attestation de l'administration Judiciaire
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Liste des principales...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Liste des principales prestations en DO et CCRD ffectuées au cours des trois dernières années, indiquant le nom de l'assureur tenant des risques, le montant, la date et le nom du maître d'ouvrage public. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat; Présentation détaillée indiquant les moyens humains et organisationnels pour la gestion des marchés de service d'assurance; L'Agrément des entreprises d'assurance qui portent et provisionnent le risque (Acpr); Les Courtiers d'assurance devront fournir le mandat de l'assureur qu'ils représentent (joint en annexe au Dce). Ce mandat indiquera expressément l'étendue exacte et exhaustive des pouvoirs des mandataires; Les Courtiers et les Agents Généraux d'assurances devront fournir l'attestation d'inscription au registre unique des intermédiaires d'assurance tenu par l'orias conformément à l'article R.2142-5 du Code de la Commande Publique; Une attestation de Responsabilité Civile Professionnelle et une attestation supplémentaire de garantie financière; Une attestation d'adhésion à la convention CRAC à la date du 1er janvier de l'année de l'ouverture du chantier de l'opération concernée ; Produire tous documents comptables (vérifiés et certifiés sincères et véritables par un tiers professionnel dûment habilité à cet effet) pouvant raisonnablement attester de sa solvabilité et de la pérennité de ses capacités financières pendant toute la durée prévisible d'exécution du marché pour les garanties correspondantes; Le candidat assureur attestera qu'il est bien titulaire des agréments nécessaires pour pratiquer l'assurance des différents risques objet de la présente consultation en France et ce y compris en cas d'offre proposée en Libre Prestation de Services (l.p.s.). A défaut, sa candidature ne sera pas recevable et donc rejetée sans que son offre puisse être examinée
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“elle est réservée aux professions habilitées à la présentation des opérations d'assurance en application des dispositions législatives et règlementaires du...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
elle est réservée aux professions habilitées à la présentation des opérations d'assurance en application des dispositions législatives et règlementaires du Code des assurances. Les intermédiaires d'assurance devront présenter des attestations d'assurance et de garanties financières conformes aux dispositions du livre V, titre 1 du Code des assurances relatif à l'intermédiation en assurance
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“modalités de règlement de comptes selon les modalités du C.C.A.G.-FCS. Avance : sans objet. Délai global de paiement : 50 jours. En cas de retard de...”
Conditions d'exécution du contrat
modalités de règlement de comptes selon les modalités du C.C.A.G.-FCS. Avance : sans objet. Délai global de paiement : 50 jours. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40euros. Financement sur fonds propres (budget hospitalier) selon les règles de la comptabilité publique. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Ainsi, une compagnie d'assurances ne pourra présenter simultanément une offre seule et par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires (agents, courtiers). En pareille situation, les offres émanant d'une même entreprise d'assurance et présentées par plusieurs intermédiaires seront rejetées. 2 intermédiaires ne pourront présenter une offre émanant d'une même compagnie
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 123-350375
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-09-26
10:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-09-26
11:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“la Loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu la mise en place de...”
la Loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu la mise en place de Groupements Hospitaliers de Territoire (Ght), par regroupement sur un même territoire de plusieurs établissements publics de santé. Ainsi, le titulaire du marché est informé que le Centre Hospitalier de Périgueux, établissement support du GHT de Dordogne, passe le présent marché dans le cadre de sa compétence légale (article L.6132-2-5°A du code de la Santé Publique) au bénéfice des membres du GHT suivant : Centre Hospitalier de Saint Astier, maître d'ouvrage. La transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents uniquement par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré hors délai si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention Copie de sauvegarde, ... (Intitulé de l'affaire)...... - ne pas ouvrir ainsi que le nom du candidat. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : -.doc (Word jusqu'à la version 2010) -.xls (Excel jusqu'à la version 2010) -.PDF -.zip (pour la compression des fichiers). En outre, pour faciliter l'analyse de leur offre, il est indispensable que les candidats fournissent obligatoirement, 2 exemplaires totalement identiques des annexes jointes au DCE (bordereau de prix, annexes etc..) :1 exemplaire sous version Excel, word (Les annexes joints au DCE par le pouvoir adjudicateur doivent être complétés par les candidats et ne doivent, en aucun cas, être scannés ni protégés) et 1 exemplaire version PDF. Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Après attribution, l'offre électronique retenue pourra être transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet - b.P. 947
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Fax: +33 556243903 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges en matière de marchés Publics C.C.I.R.A de Bordeaux”
Adresse postale: dreets Nouvelle-Aquitaine - pôle C 118, cours du Maréchal Juin - tSA 10001
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33075
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556692745📞
Courrier électronique: na.polec@dreets.gouv.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet - b.P. 947
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Fax: +33 556243903 📠
Source: OJS 2023/S 144-459014 (2023-07-24)