ACHERES - Boucle de Chanteloup - Liaison routière RD30-RD190 - Construction de la liaison et du Pont. Phase 4 : Travaux de requalification de la RD30 - commune d'Achères et Poissy
Le contrat porte sur la requalification de la RD 30 et comprend : - Section 4 Nord : mise à 2x2 voies; entre le giratoire G31 et le giratoire G30. Cette section est d'une longueur de 640 m. - Section 4 Centre : mise à 2x2 voies entre le nouveau giratoire G3 et le giratoire G31. Cette section est d'une longueur de 740 m. - Section 4 Sud : il n'est pas prévu d'élargir cette section en 2x2 voies. Son aménagement consiste principalement à remonter son profil en long de quelques mètres pour le mettre hors d'eau. Les travaux incluent en outre la création de pistes cyclables, assainissement, écrans acoustiques, et d'une rigole de ressuyage des crues. le contrat comporte : une période de préparation d'une durée de 3 mois ; un délai d'exécution des travaux de 24 mois. La date du 1er mars 2026 est donnée à titre indicatif. Le démarrage prévisionnel de la période de préparation est prévu au 1er ou 2ème trimestre 2026
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2025-12-19.
L'appel d'offres a été publié le 2025-10-17.
Avis de marché (2025-10-17) Objet Champ d'application du marché
Titre: ACHERES - Boucle de Chanteloup - Liaison routière RD30-RD190 - Construction de la liaison et du Pont. Phase 4 : Travaux de requalification de la RD30 - commune d'Achères et Poissy
Numéro de référence: 20250280
Brève description:
“Le contrat porte sur la requalification de la RD 30 et comprend :
- Section 4 Nord : mise à 2x2 voies; entre le giratoire G31 et le giratoire G30. Cette...”
Brève description
Le contrat porte sur la requalification de la RD 30 et comprend :
- Section 4 Nord : mise à 2x2 voies; entre le giratoire G31 et le giratoire G30. Cette section est d'une longueur de 640 m.
- Section 4 Centre : mise à 2x2 voies entre le nouveau giratoire G3 et le giratoire G31. Cette section est d'une longueur de 740 m.
- Section 4 Sud : il n'est pas prévu d'élargir cette section en 2x2 voies. Son aménagement consiste principalement à remonter son profil en long de quelques mètres pour le mettre hors d'eau. Les travaux incluent en outre la création de pistes cyclables, assainissement, écrans acoustiques, et d'une rigole de ressuyage des crues.
le contrat comporte :
une période de préparation d'une durée de 3 mois ;
un délai d'exécution des travaux de 24 mois.
La date du 1er mars 2026 est donnée à titre indicatif. Le démarrage prévisionnel de la période de préparation est prévu au 1er ou 2ème trimestre 2026
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de routes à deux chaussées séparées📦 Description
Description du marché:
“Le contrat porte sur la requalification de la RD 30 et comprend :
- Section 4 Nord : mise à 2x2 voies; entre le giratoire G31 et le giratoire G30. Cette...”
Description du marché
Le contrat porte sur la requalification de la RD 30 et comprend :
- Section 4 Nord : mise à 2x2 voies; entre le giratoire G31 et le giratoire G30. Cette section est d'une longueur de 640 m.
- Section 4 Centre : mise à 2x2 voies entre le nouveau giratoire G3 et le giratoire G31. Cette section est d'une longueur de 740 m.
- Section 4 Sud : il n'est pas prévu d'élargir cette section en 2x2 voies. Son aménagement consiste principalement à remonter son profil en long de quelques mètres pour le mettre hors d'eau. Les travaux incluent en outre la création de pistes cyclables, assainissement, écrans acoustiques, et d'une rigole de ressuyage des crues.
le contrat comporte :
une période de préparation d'une durée de 3 mois ;
un délai d'exécution des travaux de 24 mois.
La date du 1er mars 2026 est donnée à titre indicatif. Le démarrage prévisionnel de la période de préparation est prévu au 1er ou 2ème trimestre 2026
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de fouille et de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement de routes📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Durée de l'accord: 27 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2026-03-01 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en...”
Description des options
Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans le contrat initial. Il s'agit dans le cadre du présent contrat de marchés publics de travaux similaires
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 2 / Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): 3/ Performances environnementales
Critère de qualité (pondération): 15
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-12-19 23:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-12-22 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Déclaration indiquant l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années”
Liste et brève description des règles et critères:
“Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature”
Liste et brève description des règles et critères:
“Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années”
Liste et brève description des règles et critères:
“Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution...”
Liste et brève description des règles et critères
Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Afficher plus
Liste et brève description des règles et critères:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global”
Liste et brève description des règles et critères:
“Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie).Déclaration sur l'honneur (ou...”
Liste et brève description des règles et critères
Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie).Déclaration sur l'honneur (ou l'imprimé Dc1 fourni par le Département, en cochant la case correspondante dans la section F « Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement ») indiquant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévu aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 du code de la commande publique.Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur le site du Ministère de l'Economie)
Afficher plus
Liste et brève description des règles et critères:
“chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au”
Liste et brève description des règles et critères:
“Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité...”
Liste et brève description des règles et critères
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser les travaux) Qualifications Fntp ou équivalences demandées : 1131 Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier-béton) - Ouvrages de technicité courante ; 2313 Ouvrages en terre, terrassements - Travaux de terrassement en grande masse - Autres opérations de terrassement en grande masse de technicité moyenne ; 2331 Ouvrages en terre, terrassements - Mise en oeuvre de matériaux du site traités ou retraités sur place - Remblais et Pst ; 2341 Ouvrages en terre, terrassements - Couches de forme en matériaux granulaires - Couches de forme granulaires pour autoroutes, voies rapides, voies express ; 2412 Pieux forés et moulés dans le sol profondeur ?30m ; 321 Trafic important - Assises de chaussées ; 3223 Trafic important - Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés à température abaissée. 3224 Trafic important - Revêtements en matériaux enrobés - Enrobés recyclés ; 516 Construction en tranchée de réseaux à écoulement sous pression et à surface libre - Pose de canalisations à écoulement à surface libre de toute section
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“En application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique, les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère social. Le...”
Conditions d'exécution du contrat
En application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique, les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère social. Le titulaire s'engage à mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelle particulières. Le nombre d'heures d'insertion à atteindre dans le cadre de ce contrat est fixé à 4 000 heures
“Les candidatures sont analysées et sélectionnées en fonction des critères suivants
1. Capacités économiques et financières : Chiffres d'affaires
2....”
Les candidatures sont analysées et sélectionnées en fonction des critères suivants
1. Capacités économiques et financières : Chiffres d'affaires
2. Capacités professionnelles et techniques : Moyens humains, techniques, références et/ou tout document permettant de juger de la capacité du candidat à réaliser les prestations
Détails des critères 2 et 3 :
2. Valeur technique (25 pts) Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique, du Sopaq et du mémoire sécurité précisant les dispositions que le candidat propose d'adopter pour l'exécution des travaux.
- Mémoire technique (14 pts) détaillant :
- l'organisation des études d'exécution et des contrôles intérieurs (moyens mis en oeuvre pour le contrôle externe des études d'exécution et les contrôles intérieurs des travaux) - 2 pts ;
- la description des installations de chantier - 2 pts ;
- les moyens humains, les matériels et les cadences de réalisation - 2 pts ;
- le planning détaillé présentant la durée prévisionnelle de chaque tâche, justifié par les moyens mis en oeuvre, les cadences et le phasage de réalisation - 3 pts ;
- les méthodes et phasage de réalisation - 3 pts ;
- les accès aux zones de chantier et les balisages envisagés pour les travaux sur les routes en circulation - 2 pts.
- Sopaq (6 pts) détaillant :
- l'organigramme et les profils de l'encadrement de chantier - 2 pts ;
- les rôles et les missions des postes d'encadrement, la répartition des tâches entre les cotraitants le cas échéant et la liste des prestations éventuellement sous-traitées - 2 pts ;
- le plan de contrôle prévisionnel de l'entreprise - 2 pts.
- Mémoire sécurité (3 pts) précisant :
- l'organisation en matière de sécurité et notamment le profil du chargé sécurité et les missions des différents intervenants impliqués dans la sécurité du chantier - 1 pt ;
- la démarche sécurité de l'entreprise - les mesures générales prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur chantier - 1 pt ;
- l'évaluation préliminaire des risques principaux propres au projet et les mesures préventives prévues - 1 pt.
- Sous-détails des prix unitaires (2 pts). Les Sdpu précisent les moyens humains/matériels et les fournitures mobilisées pour la prestation et les cadences cohérentes, en adéquation avec les moyens mis en oeuvre, le planning, les méthodes et phasages de réalisation - 2 pts.
3. Performances environnementales (15 pts) sur la base du bilan Ges et du Sopre-Sosed
- Bilan Ges et notice explicative (9 pts)
Bilan Ges :
- Note carbone - 5 points attribués selon la méthode suivante : Note carbone=5-((4*(Bges-Bmin))/(Bref-Bmin))
Avec Bges = bilan Ges de l'offre
Bmin= bilan Ges le moins-disant recevable parmi les offres reçues (les bilans non-justifiés ayant reçu une note de 0 sont exclus)
Bref = bilan Ges du Dce
Une note de 0 est attribuée en cas de Bges supérieure au bilan du Dce (Bref), de méthodologie erronée ou facteurs d'émissions non justifiés.
- Justifications du calcul (Fdes, cohérence des hypothèses) - 1 pt (une note de 0 sur ce critère entraîne une note de 0 sur la note carbone) ;
- Moyens mis en place pour la maîtrise de l'empreinte carbone au cours du chantier (indicateurs de suivi, profil du chargé bilan carbone, …) - 1 pt ;
- Efforts sur le choix des matériaux en lien avec les objectifs de réduction du bilan carbone - 1 pt ;
- Efforts sur l'organisation logistique et le transport des matériaux - 1 pt.
- Sopre - Sosed (6 pts) :
- gestion des déchets (Sosed) :
- les moyens mis en oeuvre pour la collecte et le tri des différents déchets, la sensibilisation du personnel, les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité - 1 pt ;
- la liste des filières de valorisation et d'évacuation pour l'ensemble des types de déchets - 1 pt
- la politique de revalorisation des déchets en lien avec les objectifs fixés dans la Nre - 1 pt ;
- protection de l'environnement (Sopre), notamment :
- le profil du(es) chargé(s) environnement et ses missions - 1 pt ;
- l'organisation du management environnemental (moyens d'information, moyens de contrôle et suivi…) - 1 pt ;
- les mesures mises en oeuvre pour prendre en compte les enjeux environnementaux du projet, en lien avec les prescriptions de l'arrêté Dae et la Nre - 1 pt.
Afficher plus Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges
Numéro d'enregistrement national: 7A7BB75B-D41B-92B4-13BBF778B512F88A
Adresse postale: Préfecture de Paris
Code postal: 75911
Commune postale: Paris
Région: Paris🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr📧
Téléphone: 0182524267📞
Fax: 0182524295 📠 Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 7A7BB743-A4B2-AA66-0B2ABA9E51E024C6
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
Téléphone: 0139205400📞
Fax: 0139205422 📠
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“1 - Recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
1 - Recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code de
justice administrative) ;
2 - Recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R 421-1 CJA) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. R 421-2 CJA) ;
3 - Recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, "Département du Tarn et Garonne" n°358994 ;
4 - Un recours en référé contractuel peut être exercé dans les conditions prévues à l'article L 551-13 du code de justice administrative
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 202-690897 (2025-10-17)