REALISATION DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES- PLACE CHAPOU à CAHORS

Ville de Cahors

<br/>Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.<br/>Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.<br/>Réalisation de fouilles archéologiques préventives sous la forme d'un suivi de chantier pour le projet de réaménagement de la place Chapou à Cahors Le projet comporte 2 tranches de travaux dont seule la Tranche ferme = place Chapou , sera réalisée dans un 1er temps. Les marchés de travaux seront notifiés en octobre 2024 ; le début des travaux est prévu dès le 02 janvier 2025 ; le délai d'exécution des travaux est de 11 mois <br/>

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-10-18. L'appel d'offres a été publié le 2024-09-17.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-09-17 Avis de marché
Avis de marché (2024-09-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: REALISATION DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES- PLACE CHAPOU à CAHORS
Numéro de référence: 2024FOUILLESCHAPOU
Brève description:
&lt;br/&gt;Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.&lt;br/&gt;Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.&lt;br/&gt;Réalisation de fouilles archéologiques préventives sous la forme d'un suivi de chantier pour le projet de réaménagement de la place Chapou à Cahors Le projet comporte 2 tranches de travaux dont seule la Tranche ferme = place Chapou , sera réalisée dans un 1er temps. Les marchés de travaux seront notifiés en octobre 2024 ; le début des travaux est prévu dès le 02 janvier 2025 ; le délai d'exécution des travaux est de 11 mois &lt;br/&gt;
Afficher plus
Type de contrat: Services
Produits/services: Services d'études 📦
Description
Identifiant interne: S-PF-1528982
Produits/services supplémentaires: Travaux de fouille en excavation 📦
Adresse postale: place Jean-jacques Chapou à Cahors
Code postal: 46000
Ville: Cahors
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Lot 🏙️
Durée de l'accord: 8 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-01-02 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-10-18 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-10-18 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-10-18 14:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Cf.; règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Cf.; règlement de consultation
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont fermes. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Cahors
Numéro d'enregistrement national: 51695
Adresse postale: 73 boulevard Gambetta
Code postal: 46005
Commune postale: Cahors
Région: Lot 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Jean-Luc MARX
Courrier électronique: marchespublics@mairie-cahors.fr 📧
Téléphone: 0565208787 📞
Fax: 0565222822 📠
URL: http://www.mairie-cahors.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1528982 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1528982 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'enregistrement national: 0601FD05-0576-7C0D-B9D30DE5927C7109
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Code postal: 31068
Commune postale: Toulouse
Région: Haute-Garonne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: 0562735757 📞
Fax: 0562735740 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 183-564091 (2024-09-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Occitanie Midi-Pyrénées Haute-Garonne Lot Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'excavation Travaux de fouille en excavation Services aux entreprises: droit,... Études de marché et recherche économique;... Services d'études de marchés Services d'études