- Objet du marché (cf. Article 2-1 du règlement de la consultation)le présent marché de maîtrise d'oeuvre a pour objet d'apporter une réponse technique et économique à la construction d'un centre de recyclage et d'une recyclerie à Criquetot l'esneval. Ce marché sera suivi d'un marché de travaux dont l'enveloppe prévisionnelle est de 2 800 000 euro(s) (H.T.).- Durée du marché et délai d'exécution (cf. Article 3-2 du règlement de la consultation)la durée du marché court à compter de la date de notification du marché jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement des travaux, ou de sa prolongation le cas échéant si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période ou dans le délai défini pour les lever.Le délai d'exécution des travaux est estimé à 12 mois. Les délais d'exécution des missions, fractionnables et hors validation par le maître d'ouvrage
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-11-28.
L'appel d'offres a été publié le 2022-10-24.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marche De Maitrise D'Oeuvre Construction D'Un Centre De Recyclage Et D'Une Recyclerie A Criquetot L'Esneval
22fs-Lhsm-1190-J”
Produits/services: Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs📦
Brève description:
“- Objet du marché (cf. Article 2-1 du règlement de la consultation)le présent marché de maîtrise d'oeuvre a pour objet d'apporter une réponse technique et...”
Brève description
- Objet du marché (cf. Article 2-1 du règlement de la consultation)le présent marché de maîtrise d'oeuvre a pour objet d'apporter une réponse technique et économique à la construction d'un centre de recyclage et d'une recyclerie à Criquetot l'esneval. Ce marché sera suivi d'un marché de travaux dont l'enveloppe prévisionnelle est de 2 800 000 euro(s) (H.T.).- Durée du marché et délai d'exécution (cf. Article 3-2 du règlement de la consultation)la durée du marché court à compter de la date de notification du marché jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement des travaux, ou de sa prolongation le cas échéant si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période ou dans le délai défini pour les lever.Le délai d'exécution des travaux est estimé à 12 mois. Les délais d'exécution des missions, fractionnables et hors validation par le maître d'ouvrage
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecte pour les bâtiments📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Description du marché:
“- Objet du marché (cf. Article 2-1 du règlement de la consultation)le présent marché de maîtrise d'oeuvre a pour objet d'apporter une réponse technique et...”
Description du marché
- Objet du marché (cf. Article 2-1 du règlement de la consultation)le présent marché de maîtrise d'oeuvre a pour objet d'apporter une réponse technique et économique à la construction d'un centre de recyclage et d'une recyclerie à Criquetot l'esneval. Ce marché sera suivi d'un marché de travaux dont l'enveloppe prévisionnelle est de 2 800 000 euro(s) (H.T.).- Durée du marché et délai d'exécution (cf. Article 3-2 du règlement de la consultation)la durée du marché court à compter de la date de notification du marché jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement des travaux, ou de sa prolongation le cas échéant si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période ou dans le délai défini pour les lever.Le délai d'exécution des travaux est estimé à 12 mois. Les délais d'exécution des missions, fractionnables et hors validation par le maître d'ouvrage
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“-- dc 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur...”
Liste et brève description des conditions
-- dc 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc1-2019.doc) ou Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants;- dc 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.- Contenu de la candidature (cf. Article 6-1-1 du règlement de la consultation)* Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;* La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-11-28
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-11-29
09:00 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mpe76.fr/ -Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'Il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.- Compétences-Exigence minimale du mandataire (cf. Article 4-4 du règlement de la consultation)l'acheteur impose que le mandataire dispose d'au moins une compétence dans les domaines suivants :* Architecture ;* Bureau d'études techniques vrd ;* Bureau d'études techniques Fluides ;* Bureau d'études techniques Structure ;* Économie de la construction.- Visite des lieux (cf. Article 5-3 du règlement de la consultation)une visite facultative pourra être organisée sur le site. Pour l'organisation de celle-ci merci de joindre Mme Amélie BROCHARD au 02 77 61 26 14 ou à l'adresse mail suivante : amelie.brochard@lehavremetro.fr.Aucune question ne pourra être posée pendant cette visite. Les éventuelles questions seront à poser sur la plateforme AWS.- Jugement des offres (cf. Article 7-2 du règlement de la consultation)** La valeur technique des prestations, appréciée sur la base du mémoire technique et selon une valeur croissante de mérite (note sur 100, pondération 6) :* Compréhension du contexte de l'opération et des attentes de la maîtrise d'ouvrage, notée sur 30* Moyens humains affectés à la mission : organisation de l'équipe dédiée et compétence de celle-ci au regard de la mission à réaliser (CV des intervenants), notés sur 40* Note méthodologique sur la façon dont le candidat entend mener la mission, notée sur 30** Le prix des prestations (note sur 100, pondération 4)la note de 100 sera attribuée pour le prix le moins cher et ensuite un classement relatif sera effectué : (prix le plus bas/prix proposé par l'entreprise) x 100.Prix basé sur le montant HT inscrit sur l'acte d'engagement
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr📧
Fax: +33 235583503 📠
Source: OJS 2022/S 209-596581 (2022-10-24)
Avis d'attribution de marché (2023-05-24) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 172 200 💰
Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 209-596581
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2022-85301
Date de conclusion du contrat: 2023-05-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: ahmes
Adresse postale: imp De Seine
Commune postale: Saint-Romain-de-Colbosc
Code postal: 76430
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Maritime🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 172 200 💰
“- Dans le respect des dispositions du Code des Relations entre le public et l'administration et de la pratique décisionnelle de la Commission d'accès aux...”
- Dans le respect des dispositions du Code des Relations entre le public et l'administration et de la pratique décisionnelle de la Commission d'accès aux documents administratifs, le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux de la Direction des Affaires Juridiques et Marchés, Secrétariat de la Cao, 19 rue Georges Braque, 76085 Le Havre, entre 9 heures et 16 heures. Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours suivant la date de réception de cette demande
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 101-315696 (2023-05-24)