marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux études et travaux d'extension du Centre d'incendie et de Secours de la Pointe Rouge - 10 promenade du grand large - 13008 Marseille
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-10-27.
L'appel d'offres a été publié le 2021-09-21.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux études et travaux d'extension du Centre d'incendie et de Secours de la Pointe Rouge
2020_50001_0053”
Produits/services: Services d'ingénierie📦
Brève description:
“marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux études et travaux d'extension du Centre d'incendie et de Secours de la Pointe Rouge - 10 promenade du grand large -...”
Brève description
marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux études et travaux d'extension du Centre d'incendie et de Secours de la Pointe Rouge - 10 promenade du grand large - 13008 Marseille
marché de maîtrise d'oeuvre relatif aux études et travaux d'extension du Centre d'incendie et de Secours de la Pointe Rouge - 10 promenade du grand large - 13008 Marseille
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le...”
Description des options
conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner...”
Liste et brève description des conditions
lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir :- une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),- le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).la moyenne des chiffres d'affaires des trois derniers exercices doit être au minimum de:- 60 000euro(s) HT pour l'architecte- 200 000 euro(s) HT pour l'ensemble du groupement
“la moyenne des chiffres d'affaires des trois derniers exercices doit être au minimum de:- 60 000euro(s) HT pour l'architecte- 200 000 euro(s) HT pour...”
la moyenne des chiffres d'affaires des trois derniers exercices doit être au minimum de:- 60 000euro(s) HT pour l'architecte- 200 000 euro(s) HT pour l'ensemble du groupement
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Références telles que détaillées à l'article 4-1 3° du Rc.Le candidat devra obligatoirement présenter les compétences et capacités suivantes :- un architecte qui fournira une attestation d'inscription à l'ordre des Architectes en cours de validité, le mandataire du groupement est obligatoirement architecte,- un bureau d'études techniques (Bet) structures ou ingénieurs conseilune sélection de trois références d'opération et de missions en lien avec l'objet du marché.-un BET fluides courants forts et faibles CVC, - un BET génie civil, voirie, réseaux divers, - un BET économie de la construction, - un BET tous corps d'état, Une sélection de trois références d'opération et de missions en lien avec l'objet du marché.- La compétence OPC
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“le candidat devra obligatoirement présenter les compétences et capacités suivantes :- un architecte qui fournira une attestation d'inscription à l'ordre des...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
le candidat devra obligatoirement présenter les compétences et capacités suivantes :- un architecte qui fournira une attestation d'inscription à l'ordre des Architectes en cours de validité, le mandataire du groupement est obligatoirement architecte,- un bureau d'études techniques (Bet) structures ou ingénieurs conseilune sélection de trois références d'opération et de missions en lien avec l'objet du marché.-un BET fluides courants forts et faibles CVC, - un BET génie civil, voirie, réseaux divers, - un BET économie de la construction, - un BET tous corps d'état, Une sélection de trois références d'opération et de missions en lien avec l'objet du marché.- La compétence OPC
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“architectes fournissant une attestation d'inscription à l'ordre des Architectes en cours de validité ou, à défaut, un diplôme reconnu par l'ordre des...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
architectes fournissant une attestation d'inscription à l'ordre des Architectes en cours de validité ou, à défaut, un diplôme reconnu par l'ordre des architectes ou visé par la directrive européenne no 85384/cee du 10 juin 1985 mise à jour le 28 novembre 2001
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-10-27
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-10-29
14:00 📅
“la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et son exécution à l'ordre de service de démarrage et durera jusqu'à la fin de la...”
la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et son exécution à l'ordre de service de démarrage et durera jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (Gpa) des travaux concernés par cette maîtrise d'oeuvre, ou jusqu'à la fin de sa prolongation le cas échéant, soit une durée prévisionnelle de minimum de 48 mois (y compris la période de GPA de 12 mois) Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté. Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :1°) Valeur technique de l'offre 60 %Le contenu du mémoire technique sera de nature à renseigner le maître d'ouvrage sur :- sous-Critère 1 : la descriptiondes moyens humains spécifiquement mis en oeuvre sur l'opération.Les fonctions et compétences de chaque membre du groupement composé et dédié pour effectuer cette mission seront détaillées.Le curriculum vitae de chaque personne participant à la réalisation de la mission sera joint et le représentant responsable de la mission sera identifié nominativement (noté sur 8 points)- sous-Critère 2 : le mode opératoire prévu par le (s) candidat (s) pour chaque élément de mission y compris la mission diagnostic ( noté sur 6 points)- sous-Critère 3 : l'approche méthodologique spécifiquement prévue par le (s) candidat (s) en vue de l'organisation du phasage des travaux pour maintenir le site en activité et en sécurité: ( noté sur2 points )- sous-Critère 4 : la décomposition du temps passé concernant les éléments de mission diag, avp , pro, act/dce et Act/Raco pour chacun des membres du groupement. Le (s) candidat(s) devra (ont) renseigner le tableau du document intitulé "Mémoire technique - cadre de réponse (Noté sur 4 points)la note maximum sera de 20 points. 2°) Prix de l'offre 40 %La note maximum est de 20 points
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24, rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://Marseille.tribunaladministratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: introduction du recours
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24, rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://Marseille.tribunaladministratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 186-483247 (2021-09-21)
Informations complémentaires (2021-10-20)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 186-483247
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2021-10-27 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-11-15 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Emplacement du texte à modifier: Modalités d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2021-10-29 📅
L'heure: 14:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-11-17 📅
L'heure: 14:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte:
“la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et son exécution à l'ordre de service de démarrage et durera jusqu'à la fin de la...”
Texte
la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et son exécution à l'ordre de service de démarrage et durera jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (Gpa) des travaux concernés par cette maîtrise d'oeuvre, ou jusqu'à la fin de sa prolongation le cas échéant, soit une durée prévisionnelle de minimum de 48 mois (y compris la période de GPA de 12 mois) Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté. Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :1°) Valeur technique de l'offre 60 %Le contenu du mémoire technique sera de nature à renseigner le maître d'ouvrage sur :- sous-critère 1 : la description des moyens humains spécifiquement mis en oeuvre sur l'opération.Les fonctions et compétences de chaque membre du groupement composé et dédié pour effectuer cette mission seront détaillées. Le curriculum vitae de chaque personne participant à la réalisation de la mission sera joint et le représentant responsable de la mission sera identifié nominativement (noté sur 8 points)- sous-critère 2 : le mode opératoire prévu par le (s) candidat (s) pour chaque élément de mission y compris la mission diagnostic ( noté sur 6 points)- sous-critère 3 : l'approche méthodologique spécifiquement prévue par le (s) candidat (s) en vue de l'organisation du phasage des travaux pour maintenir le site en activité et en sécurité: ( noté sur2 points )- sous-critère 4 : la décomposition du temps passé concernant les éléments de mission diag, avp , pro, act/dce et Act/Raco pour chacun des membres du groupement. Le (s) candidat(s)devra (ont) renseigner le tableau du document intitulé "Mémoire technique - cadre de réponse (Noté sur 4 points)la note maximum sera de 20points. 2°) Prix de l'offre 40 %La note maximum est de 20 points
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et son exécution à l'ordre de service de démarrage et durera jusqu'à la fin de la...”
Texte
la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et son exécution à l'ordre de service de démarrage et durera jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (Gpa) des travaux concernés par cette maîtrise d'oeuvre, ou jusqu'à la fin de sa prolongation le cas échéant, soit une durée prévisionnelle de minimum de 48 mois (y compris la période de GPA de 12 mois) Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté. Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :1°) Valeur technique de l'offre 60 %Le contenu du mémoire technique sera de nature à renseigner le maître d'ouvrage sur :- sous-critère 1 : la description des moyens humains spécifiquement mis en oeuvre sur l'opération.Les fonctions et compétences de chaque membre du groupement composé et dédié pour effectuer cette mission seront détaillées. Le curriculum vitae de chaque personne participant à la réalisation de la mission sera joint et le représentant responsable de la mission sera identifié nominativement (noté sur 8 points)- sous-critère 2 : le mode opératoire prévu par le (s) candidat (s) pour chaque élément de mission y compris la mission diagnostic ( noté sur 6 points)- sous-critère 3 : l'approche méthodologique spécifiquement prévue par le (s) candidat (s) en vue de l'organisation du phasage des travaux pour maintenir le site en activité et en sécurité: ( noté sur2 points )- sous-critère 4 : la décomposition du temps passé concernant les éléments de mission diag, avp , pro, act/dce et Act/Raco pour chacun des membres du groupement. Le (s) candidat(s)devra (ont) renseigner le tableau du document intitulé "Mémoire technique - cadre de réponse (Noté sur 4 points)la note maximum sera de 20points. 2°) Prix de l'offre 40 %La note maximum est de 20 pointsvisite facultative sur prise de Rendez-VousPour procéder à cette visite, les candidats doivent contacter, de préférence par mail :Coordonnées du service : Bataillon de marins-pompiers de MarseilleRéférent : Thomas DuboisTéléphone :04 91 72 70 56adresse électronique : thomas.dubois@bmpm.gouv.fr
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 207-542678 (2021-10-20)