Le centre historique d'Avignon est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, le jardin du Rocher des DOMS faisant partie intégrante du lieu.
La nécessité d'une réhabilitation en profondeur du jardin du Rocher des Doms, dans le respect et la valorisation de son caractère historique et patrimonial ne fait aucun doute. Des réparations et améliorations fonctionnelles partielles ont été mises en œuvre ces vingt dernières années (construction du pavillon gourmand, rénovation de la rocaille, réparations diverses…). Le principal objectif est de restaurer dans ses grandes caractéristiques le dessin historique établi en 1860, par le paysagiste Barillet-Deschamps. Il est également opportun de traiter chacune des thématiques d'aménagement clé, afin d'établir un programme d'ensemble répondant aux usages actuels.
Montant prévisionnel des travaux:
— tranche ferme: 3 196 000 EUR HT;
— tranche optionnelle: 619 000 EUR HT.
Total des deux tranches: 3 815 000 EUR HT.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-07-27.
L'appel d'offres a été publié le 2021-06-23.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Maîtrise d'œuvre pour la restauration du jardin du Rocher des Doms
21S0020
Produits/services: Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs📦
Brève description:
“Le centre historique d'Avignon est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, le jardin du Rocher des DOMS faisant partie intégrante du lieu.
La nécessité...”
Brève description
Le centre historique d'Avignon est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, le jardin du Rocher des DOMS faisant partie intégrante du lieu.
La nécessité d'une réhabilitation en profondeur du jardin du Rocher des Doms, dans le respect et la valorisation de son caractère historique et patrimonial ne fait aucun doute. Des réparations et améliorations fonctionnelles partielles ont été mises en œuvre ces vingt dernières années (construction du pavillon gourmand, rénovation de la rocaille, réparations diverses…). Le principal objectif est de restaurer dans ses grandes caractéristiques le dessin historique établi en 1860, par le paysagiste Barillet-Deschamps. Il est également opportun de traiter chacune des thématiques d'aménagement clé, afin d'établir un programme d'ensemble répondant aux usages actuels.
Montant prévisionnel des travaux:
— tranche ferme: 3 196 000 EUR HT;
— tranche optionnelle: 619 000 EUR HT.
Total des deux tranches: 3 815 000 EUR HT.
La mission de maîtrise d'œuvre portera sur un projet de travaux qui sera composé d'une Tranche ferme (TF) qui porte sur: «Études sur la totalité des travaux — suivi de travaux d'infrastructure sur le périmètre opérationnel (= travaux 1) — suivi de construction des équipements publics: sanitaire et locaux techniques (= travaux 2)», dont les missions du maître d'œuvre sont les suivantes:
Mission de base:
— Avant-projet (AVP) (pour les «travaux 1»);
— Avant-projet sommaire (APS) + Avant-projet définitif (APD) (pour les «travaux 2 et 3»);
— établissement de dossier de demandes administratives en site classé (pour la totalité des travaux);
— étude de Projet (PRO) sur travaux 1 et 2;
— Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) sur travaux 1 et 2;
— réalisation d'études d'Exécution (EXE) sur travaux 1 et 2;
— Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) sur travaux 1 et 2;
— Assistance lors des opérations de réception (AOR) sur travaux 1 et 2.
Mission complémentaire:
— diagnostic (uniquement pour les «travaux 3»);
— Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC) sur travaux 1 et 2;
— Synthèse (SYNTH) sur travaux 1 et 2;
— Comités de suivi concepteurs-gestionnaires (COS) (travaux 1 et 2).
La Tranche optionnelle (TO) porte sur:
Suivi des travaux de la restructuration des éléments patrimoniaux (= travaux 3), dont les missions de maîtrise d'œuvre sont le suivantes:
Mission de base:
— étude de Projet (PRO) sur travaux 3;
— Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) sur travaux 3;
— mission de Visa des études d'exécution (VISA) sur travaux 3;
— Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) sur travaux 3;
— Assistance lors des opérations de réception (AOR) sur travaux 3.
Mission complémentaire:
— Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc) sur travaux 3;
— Synthèse (SYNTH) sur travaux 3.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Le jugement des candidatures sera effectué au moyen des critères suivants:
— références présentées jugées notamment sur leur qualité et leur lien avec...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Le jugement des candidatures sera effectué au moyen des critères suivants:
— références présentées jugées notamment sur leur qualité et leur lien avec l'objet du marché:(pondération: 60 %) — noté sur 20 points:
Opérations similaires (expériences significatives sur des opérations de restauration de jardin historiques — si possible au minimum, une opération du même type: opération de restauration et de valorisation d'un jardin historique de même nature ou équivalent).
Les références devront être accompagnées de plans et photographies de réalisations;
— moyens humains alloués au projet, jugés sur les compétences et la complémentarité entre les membres du groupement (compétences, expériences, CV): (pondération: 40 %) — noté sur 20 points.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent);
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent);
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à 5 et 7 à 11 du Code de la commande publique (CCP), concernant les interdictions de soumissionner et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (cf. article R. 2143-3 du CCP);
— copie des jugements de redressement judiciaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché,...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— liste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— liste des prestations de même nature exécutées dans le domaine de la maîtrise d'œuvre pour la restauration d'un jardin public ou parc historique (XIX siècle) ou équivalent indiquant la date, le montant et le destinataire prouvées par des attestations ou par une déclaration. Le dossier de références devra indiquer précisément pour chacun des membres de l'équipe: la surface traitée, la nature des travaux, leur montant, l'implication du candidat au sein de l'équipe ayant conçu le projet. Le candidat devra préciser si le projet a effectivement été mis en œuvre, sa date de réalisation, le destinataire public ou privé.
Le candidat présentera une sélection d'illustrations photographiques et graphiques (fourniture de plans et élévations 3D) de projets réalisés par le mandataire ou les architectes associés (maximum cinq projets) se rapprochant de l'objet de la présente consultation (si possible au minimum, une opération du même type: opération de restauration et de valorisation d'un jardin historique de même nature ou équivalent). Présentation des illustrations en PDF sous format A3 horizontal;
— outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (logiciels);
— copie de l'agrément et de l'inscription à l'ordre des architectes ou du diplôme reconnu au titre de la Directive 85/384/CEE du 10.6.1985;
— présentation synthétique du candidat ou de l'équipe candidate (composition, titres d'études, compétences, répartition des tâches, moyens humains):
Les compétences suivantes sont nécessaires à la réalisation de la mission. Mandataire: paysagiste-concepteur (DPLG, DEP) avec une sensibilité en urbanisme et en patrimoine; architecte du patrimoine [personne différente de l'architecte paysagiste-concepteur (mandataire du groupement)]; ingénierie en infrastructure, génie civil, VRD, ingénierie en bâtiment, structure et fluide; OPC.
Le maître d'œuvre (ou le groupement de maîtrise d'œuvre) pourra proposer les compétences complémentaires qu'il juge utile pour la mission: par exemple historien, botaniste, expert arboricole, économiste, ingénierie touristique, et autres.
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“Architectes inscrits au tableau de l'Ordre des architectes pour les architectes français ou possédant un diplôme reconnu au titre de la Directive 85/384/CEE...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
Architectes inscrits au tableau de l'Ordre des architectes pour les architectes français ou possédant un diplôme reconnu au titre de la Directive 85/384/CEE du 10.6.1985: obligations de l'article 3 de la loi du 3.1.1977 sur l'architecture.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-07-27
11:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Téléchargement du DCE sur https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ — Les opérateurs économiques devront répondre via le site...”
Téléchargement du DCE sur https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ — Les opérateurs économiques devront répondre via le site https://avignon-marchespublics.omnikles.com/
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique conformément à l'article R. 2132- 1 à 11 du code de la commande publique. De la même manière, tous les échanges d'information et communications sont effectués par voie électronique.
La visite des lieux d'exécution du marché est obligatoire pour les trois candidats dont la candidature aura été retenue.
Durée du marché: de la notification jusqu'à la fin de la période de Garantie de parfait achèvement des travaux (GPA). À titre indicatif, il est prévu le démarrage des travaux pour la restauration d'un jardin remarquable, la construction d'équipements publics et la restauration d'éléments patrimoniaux pour avril 2023 environ, soit une livraison complète de l'opération vers avril 2025. Durée globale estimée du marché: cinq ans.
Durée des tranches:
La tranche ferme: de la notification du marché jusqu'à la fin de la période de Garantie de parfait achèvement des travaux (GPA).
La tranche optionnelle: de la date d'affermissement de cette tranche jusqu'à la fin de la période de Garantie de parfait achèvement des travaux (GPA).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
URL: http://nimes.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
URL: http://nimes.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 122-323752 (2021-06-23)
Avis d'attribution de marché (2022-12-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: ville d'avignon
Adresse postale: hôtel de Ville - place de l'horloge
Commune postale: Avignon Cedex 09
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“21s0020 Maîtrise d'oeuvre pour la restauration du jardin du Rocher des Doms
21S0020”
Brève description:
“le centre historique d'avignon est inscrit au patrimoine mondial de l'unesco, le jardin du Rocher des DOMS faisant partie intégrante du lieu. La nécessité...”
Brève description
le centre historique d'avignon est inscrit au patrimoine mondial de l'unesco, le jardin du Rocher des DOMS faisant partie intégrante du lieu. La nécessité d'une réhabilitation en profondeur du jardin du Rocher-Des-Doms, dans le respect et la valorisation de son caractère historique et patrimonial ne fait aucun doute. Des réparations et améliorations fonctionnelles partielles ont été mises en oeuvre ces vingt dernières années (construction du pavillon gourmand, rénovation de la rocaille, réparations diverses...).le principal objectif est de restaurer dans ses grandes caractéristiques le dessin historique établi en 1860, par le paysagiste Barillet-Deschamps. Il est également opportun de traiter chacune des thématiques d'aménagement clé, afin d'établir un programme d'ensemble répondant aux usages actuels. Montant prévisionnel des travaux : Tranche ferme : 3 196 000 euros HT, Tranche optionnelle : 619 000 euros HT: Total des 2 tranches : 3 815 000 euros (H.T.).
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 477 304 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: avignon
Description du marché:
“la mission de maîtrise d'oeuvre portera sur un projet de travaux qui sera composé d'une tranche ferme (Tf) qui porte sur : "Etudes sur la totalité des...”
Description du marché
la mission de maîtrise d'oeuvre portera sur un projet de travaux qui sera composé d'une tranche ferme (Tf) qui porte sur : "Etudes sur la totalité des travaux- suivi de travaux d'infrastructure sur le périmètre opérationnel (= travaux 1) -Suivi de construction des équipements publics : sanitaire et locaux techniques (= travaux 2)", dont les missions du maitre d'oeuvre sont les suivantes: "Mission de base : - - Avant-Projet (Avp) (pour les " travaux 1 ") - avant-Projet Sommaire (aps) + Avant-Projet Définitif (Apd) (pour les " travaux 2 et 3 ") - etablissement de Dossier de demandes administratives en site classé (pour la totalité des travaux) - etude de Projet (Pro) sur travaux 1 et 2 - assistance pour la passation des contrats de travaux (Act) sur travaux 1 et 2 - réalisation d'etudes d'exécution (Exe) sur travaux 1 et 2 - direction de l'exécution du contrat de travaux (Det) sur travaux 1 et 2 - assistance lors des opérations de réception (Aor) sur travaux 1 et 2 Mission complémentaire : - - Diagnostic (uniquement pour les " travaux 3 ") - ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc) sur travaux 1 et 2 - synthèse (Synth) sur travaux 1 et 2 - comités de suivi Concepteurs-Gestionnaires (Cos) (Travaux 1 & 2) La tranche optionnelle (To) porte sur: " Suivi des travaux de la restructuration des éléments patrimoniaux (= travaux 3), dont les missions de Maitrise d'oeuvre sont le suivantes: Mission de base : - etude de Projet (Pro) sur travaux 3 - assistance pour la passation des contrats de travaux (Act) sur travaux 3 - mission de visa des études d'exécution (Visa) sur travaux 3- direction de l'exécution du contrat de travaux (Det) sur travaux 3 - assistance lors des opérations de réception (Aor) sur travaux 3 Mission complémentaire : - ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Opc) sur travaux 3 - synthèse (Synth) sur travaux 3.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 122-323752
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 21S0020
Titre: maîtrise d'oeuvre pour la restauration du jardin du Rocher des Doms
Date de conclusion du contrat: 2022-12-05 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de PME: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom:
“sarl Atelier Lieux et Paysages (Alep), Mandataire du groupement sarl alep /nebout Régis/ Médiéval-Afdp/ Techni'Cite/ Egis Villes et Transports/ concepto/ f....”
Nom
sarl Atelier Lieux et Paysages (Alep), Mandataire du groupement sarl alep /nebout Régis/ Médiéval-Afdp/ Techni'Cite/ Egis Villes et Transports/ concepto/ f. Macquart-Moulin
Afficher plus
Adresse postale: avenue Philippe de Girard
Commune postale: Cadenet
Code postal: 84160
Pays: France 🇫🇷
Région: Vaucluse🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: nebout regis (co-traitant no 1)
Adresse postale: 57 rue de Troupes Marines
Commune postale: Baillargues
Code postal: 34670
Région: Hérault🏙️
Nom: medieval-afdp (co-traitant no 2)
Adresse postale: 16 rue de la quarantaine
Commune postale: Lyon
Code postal: 69005
Région: Rhône🏙️
Nom: techni'Cite (co-traitant no3)
Adresse postale: 31 rue d'estienne d'orves
Commune postale: Verrieres-le-Buisson
Code postal: 91370
Région: Essonne🏙️
Nom: egis villes & TRANSPORTS (co-traitant no4)
Adresse postale: 40 bd de Dunkerque - cS 61001
Commune postale: Marseille Cedex 2
Code postal: 13471
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Nom: concepto (co-traitant no5)
Adresse postale: 17 avenue Jeanne d'arc
Commune postale: Arcueil
Code postal: 94110
Région: Val-de-Marne🏙️
Nom: francois macquart-moulin (co-traitant no6)
Adresse postale: 39 rue de Callier
Commune postale: Villelaure
Code postal: 84530
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 477 304 💰
“maîtrise d'oeuvre pour la restauration du jardin du Rocher des Doms, pour un montant d'honoraires provisoires de 477 304,00 euro (H.T.) (Tranche Ferme +...”
maîtrise d'oeuvre pour la restauration du jardin du Rocher des Doms, pour un montant d'honoraires provisoires de 477 304,00 euro (H.T.) (Tranche Ferme + Tranche Optionnelle) soit 12,512 % du montant des travaux. La tranche ferme du marché est passée pour une durée allant de la date de notification du marché jusqu'à la fin de la période de la garantie de parfait achèvement des marchés de travaux (Gpa). La tranche optionnelle du marché est passée pour une durée allant de la date d'affermissement de cette tranche jusqu'à la fin de la période de la garantie de parfait achèvement des marchés de travaux (Gpa).
Modalités de consultation du marché dans le respect des secrets protégés par la loi : à l'adresse indiquée à la rubrique I.1.
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères Sc88010
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères Sc88010
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Source: OJS 2022/S 246-711389 (2022-12-16)