Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatives à des prestations de désamiantage, déconstruction et démolition pour Promocil, l'Avesnoise et Habitat du nord | Promocil

Date	Document
2021-02-25	Avis de marché
2021-03-04	Informations complémentaires
2021-03-17	Informations complémentaires
2021-09-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-02-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Numéro de référence: 2021-MOEDEMOL
Brève description:

Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatif à des prestations en matière d'ingénierie en désamiantage, déconstruction et démolition pour les besoins des sociétés Promocil, l'Avesnoise et Habitat du nord passé en appel d'offres ouvert.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Promocil
Adresse postale: 6 rue de la Croix
Code postal: 59680
Commune postale: Maubeuge
Contact
Adresse Internet: http://www.groupe-sai.fr 🌏
Courrier électronique: bethunen@groupe-sai.fr 📧
Téléphone: +33 327697051 📞
URL des documents: https://promocil.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: https://www.promocil.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-25 📅
Date limite de soumission: 2021-04-05 📅
Date de publication: 2021-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 042-105161
Numéro JO-S: 42
Informations complémentaires

Les candidats doivent obligatoirement effectuer la visite de l'opération témoin bâtiment Galaxy afin de compléter l'annexe 4 de l'acte d'engagement (cadre de rémunération forfaitaire). La date de la visite obligatoire est prévue: le 12.3.2021 (9h30). Le lieu de rendez-vous est: sur le site de l'immeuble Galaxy (près du Paradis, route de Landrecies, Louvroil).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: La description des prestations est détaillé dans les pièces du marché.
Durée de l'accord: 48 mois
Description des renouvellements:

Si les dispositifs FNAP et NPNRU devaient être retardés ou prorogés dans le temps, la durée du marché pourra exceptionnellement être ajustée.

Informations complémentaires:

Les candidats doivent obligatoirement effectuer la visite de l'opération témoin bâtiment Galaxy afin de compléter l'annexe 4 de l'acte d'engagement (cadre de rémunération forfaitaire). La date de la visite obligatoire est prévue: le 12.3.2021 (9h30). Le lieu de rendez-vous est: sur le site de l'immeuble Galaxy (près du Paradis, route de Landrecies, Louvroil).

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

La présente consultation concerne l'ensemble du périmètre d'implantation de la SA d'HLM Habitat du nord, de la SA d'HLM Promocil et de la SA d'HLM l'Avesnoise.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Justification de l’accord-cadre:

Si les dispositifs FNAP et NPNRU devaient être retardés ou prorogés dans le temps, la durée du marché pourra exceptionnellement être ajustée.

Justification d'une durée d'accord-cadre supérieure à quatre ans:

Si les dispositifs FNAP et NPNRU devaient être retardés ou prorogés dans le temps, la durée du marché pourra exceptionnellement être ajustée.

Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-04-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00
Lieu: Maubeuge.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: L'Avesnoise
Adresse postale: 7 place Alfred Derigny
Commune postale: Fourmies
Code postal: 59610
Pays: Nord 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: Habitat du Nord
Adresse postale: 10 rue du Vaisseau — CS 30287
Commune postale: Villeneuve d'Ascq Cedex
Code postal: 59665
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA d'HLM
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://promocil.e-marchespublics.com 🌏
Téléphone: +33 359016171 📞
Courrier électronique: c.dagbert@habitatdunord.fr 📧
Adresse Internet: http://www.habitatdunord.fr 🌏
URL des documents: https://promocil.e-marchespublics.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
Adresse postale: 11 rue du Maréchal Joffre — BP 60205
Commune postale: Avesnes-sur-Helpe
Code postal: 59440
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 327577800 📞
Courrier électronique: tj-avesnes-sur-helpe@justice.fr 📧
Source: OJS 2021/S 042-105161 (2021-02-25)

Informations complémentaires (2021-03-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatif à des prestations en matière d'ingénierie en désamiantage, déconstruction et démolition pour les besoins des sociétés Promocil, L'Avesnoise et Habitat du Nord passé en appel d'offres ouvert.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Code postal: 59600

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-04 📅
Date limite de soumission: 2021-04-06 📅
Date de publication: 2021-03-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 047-118834
Se réfère à l'avis: 2021/S 042-105161
Numéro JO-S: 47

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 7 place Derigny
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq Cedex
Source: OJS 2021/S 047-118834 (2021-03-04)

Informations complémentaires (2021-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatif à des prestations en matière d'ingénierie en désamiantage, déconstruction et démolition pour les besoins des sociétés Promocil, l'Avesnoise et Habitat du Nord passé en appel d'offres ouvert.

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-17 📅
Date limite de soumission: 2021-04-12 📅
Date de publication: 2021-03-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 056-142225
Numéro JO-S: 56
Source: OJS 2021/S 056-142225 (2021-03-17)

Avis d'attribution de marché (2021-09-22)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Accord cadre mono attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'oeuvre relatif à des prestations en matière d'ingénierie en désamiantage, déconstruction et démolition pour les besoins des sociétés PROMOCIL, L'AVESNOISE et HABITAT DU NORD passé en appel d'offres ouvert.

Valeur totale du marché: 1 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Promocil
Adresse postale: 6 rue de la croix

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-09-22 📅
Date de publication: 2021-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 187-487067
Numéro JO-S: 187
Informations complémentaires

Les candidats doivent obligatoirement effectuer la visite de l'opération témoin BATIMENT GALAXY afin de compléter l'annexe 4 de l'acte d'engagement (cadre de rémunération forfaitaire).La date de la visite obligatoire est prévue : Le 12/03/2021 à 09h30.Le lieu de rendez-vous est : sur le site de l'immeuble Galaxy (près du Paradis, route de Landrecies, Louvroil).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: La description des prestations est détaillé dans les pièces du marché
Informations complémentaires:

Les candidats doivent obligatoirement effectuer la visite de l'opération témoin BATIMENT GALAXY afin de compléter l'annexe 4 de l'acte d'engagement (cadre de rémunération forfaitaire).La date de la visite obligatoire est prévue : Le 12/03/2021 à 09h30.Le lieu de rendez-vous est : sur le site de l'immeuble Galaxy (près du Paradis, route de Landrecies, Louvroil).

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

La présente consultation concerne l'ensemble du périmètre d'implantation de la SA d'HLM HABITAT DU NORD, de la SA d'HLM PROMOCIL et de la SA d'HLM L'AVESNOISE.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-08-03 📅
Nom: Kalea
Adresse postale: 16 Rue Louis Neel
Commune postale: Lezennes
Code postal: 59260
Pays: France 🇫🇷
Nord 🏙️
Nom: Everto
Adresse postale: 15 Boulevard Froissart
Commune postale: Valenciennes
Code postal: 59300
Valeur totale du marché: 1 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: L'avesnoise
Adresse postale: 7 Place Alfred Derigny
Commune postale: Fourmies
Nom du pouvoir adjudicateur: Habitat du nord
Adresse postale: 10 rue du Vaisseau - CS 30287

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
Adresse postale: 11 Rue du Maréchal Joffre - BP 60205
Commune postale: Avesnes sur helpe
Source: OJS 2021/S 187-487067 (2021-09-22)