Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatives à des prestations de désamiantage, déconstruction et démolition pour Promocil, l'Avesnoise et Habitat du nord

Avis de marché (2021-02-25)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Promocil
Adresse postale: 6 rue de la Croix
Commune postale: Maubeuge
Code postal: 59680
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 327697051 📞
Courrier électronique: bethunen@groupe-sai.fr 📧
Région: Nord 🏙️
URL: http://www.groupe-sai.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://promocil.e-marchespublics.com 🌏

Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: L'Avesnoise
Adresse postale: 7 place Alfred Derigny
Commune postale: Fourmies

Pouvoir adjudicateur
Code postal: 59610

Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Téléphone: +33 327697051 📞
Nom: Habitat du Nord
Adresse postale: 10 rue du Vaisseau — CS 30287
Commune postale: Villeneuve d'Ascq Cedex

Pouvoir adjudicateur
Code postal: 59665

Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Téléphone: +33 359016171 📞

Pouvoir adjudicateur
Courrier électronique: c.dagbert@habitatdunord.fr 📧
URL: http://www.habitatdunord.fr 🌏
Informations sur la passation conjointe de marchés
Le contrat prévoit la passation d'un marché conjoint
Communication
URL des documents: https://promocil.e-marchespublics.com 🌏
URL de participation: https://www.promocil.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SA d'HLM

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatives à des prestations de désamiantage, déconstruction et démolition...”    Afficher plus
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Brève description:
“Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatif à des prestations en matière d'ingénierie en désamiantage,...”    Afficher plus

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“La présente consultation concerne l'ensemble du périmètre d'implantation de la SA d'HLM Habitat du nord, de la SA d'HLM Promocil et de la SA d'HLM l'Avesnoise.”
Description du marché: La description des prestations est détaillé dans les pièces du marché.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅
Description
Description des renouvellements:
“Si les dispositifs FNAP et NPNRU devaient être retardés ou prorogés dans le temps, la durée du marché pourra exceptionnellement être ajustée.”
Informations complémentaires:
“Les candidats doivent obligatoirement effectuer la visite de l'opération témoin bâtiment Galaxy afin de compléter l'annexe 4 de l'acte d'engagement (cadre...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Description
Dans le cas d'accords-cadres, justifier toute durée supérieure à 8 ans:
“Si les dispositifs FNAP et NPNRU devaient être retardés ou prorogés dans le temps, la durée du marché pourra exceptionnellement être ajustée.”
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-04-05 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-04-05 13:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Maubeuge.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
Adresse postale: 11 rue du Maréchal Joffre — BP 60205
Commune postale: Avesnes-sur-Helpe
Code postal: 59440
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 327577800 📞
Courrier électronique: tj-avesnes-sur-helpe@justice.fr 📧
Source: OJS 2021/S 042-105161 (2021-02-25)

Informations complémentaires (2021-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatives à des prestations de désamiantage, déconstruction et démolition...”    Afficher plus
Brève description:
“Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de missions de maîtrise d'œuvre relatif à des prestations en matière d'ingénierie en désamiantage,...”    Afficher plus

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2021-04-06 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-04-12 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2021-04-05 📅
L'heure: 13:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-04-12 📅
L'heure: 13:00
Source: OJS 2021/S 056-142225 (2021-03-17)