Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réalisation des études et du suivi de travaux de désamiantage et de déconstruction d'immeubles bâtis constituants le lycée Brossolette à Villeurbanne
03302...”
Titre
Réalisation des études et du suivi de travaux de désamiantage et de déconstruction d'immeubles bâtis constituants le lycée Brossolette à Villeurbanne
03302 MOE Démol Lycée
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Lieu d'exécution: Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: rue de Pressensé à Villeurbanne (69).
Description du marché:
“Réalisation des études et du suivi de travaux de désamiantage et de déconstruction d'immeubles bâtis constituants le lycée Brossolette à Villeurbanne.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations complémentaires:
“Un même candidat n'est pas autorisé à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou...”
Informations complémentaires
Un même candidat n'est pas autorisé à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en agissant à la fois en qualité de membre de plusieurs groupements.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du...”
Liste et brève description des conditions
1) une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.
La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité;
2) une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
La remise d'un DC1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur. Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l'honneur n'a pas à être signée par le candidat ou par chacun des membres d'un groupement le cas échéant. Elle sera signée au stade de l'attribution par le seul attributaire (candidat seul ou ensemble des cotraitants en cas de groupement).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, en cours de validité, (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en...”
Liste et brève description des critères de sélection
— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, en cours de validité, (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours);
— déclaration du chiffre d'affaires du candidat et propre à l'activité objet de la consultation sur les trois dernières années. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Capacités professionnelles:
— présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant des...”
Liste et brève description des critères de sélection
Capacités professionnelles:
— présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant des travaux et de la rémunération, la date et le maître d'ouvrage. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
— certificats de qualifications professionnelles ou références équivalentes Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la qualification professionnelle du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Capacités techniques:
— déclaration indiquant le matériel et les moyens humains avec CV des personnes pressenties pour exécuter la mission) dont dispose l'entreprise pour l'exécution de la prestation.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Justification de cinq références de moins de trois ans en prestations de services de désamiantage et déconstruction:
— en site urbain dense;
— avec un...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Justification de cinq références de moins de trois ans en prestations de services de désamiantage et déconstruction:
— en site urbain dense;
— avec un minimum de 2 000 000 EUR HT de travaux, comprenant des travaux de désamiantage. Il faudra indiquer le montant, la date et le destinataire public ou privé, le montant global de travaux et spécifiquement ceux de désamiantage et de déconstruction, les missions et le rôle du prestataire.
OPQIBI 1208: étude de démolition d'ouvrage ou références équivalentes;
OPQIBI 0902: maîtrise d'œuvre en désamiantage ou références équivalentes, quatre personnes dont des projeteurs et des ingénieurs.
Justification des habilitations du personnel pour les interventions en zone confinée amiante.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-06-30
14:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-06-30
15:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Conditions de remise des offres:
Selon les précisions du règlement de consultation. Renseignements complémentaires:via: http://serl.achatpublic.com
Les...”
Conditions de remise des offres:
Selon les précisions du règlement de consultation. Renseignements complémentaires:via: http://serl.achatpublic.com
Les missions sont précisées au DCE.
Conditions d'obtention du DCE:
Les documents de la consultation sont librement accessibles et téléchargeables sur le site internet de la SERL: http://serl.achatpublic.com
Il est prévu l'application de sous-critères pondérés pour juger la valeur technique des offres. Enveloppe prévisionnelle des travaux:
Le coût prévisionnel des travaux est estimé par le Maître d'Ouvrage à 3 000 000 euro(s) HT se décomposant en 1 500 000 euro(s) pour la déconstruction et 1 500 000 euro(s) pour le désamiantage)
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon,
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012📞
Fax: +33 472607238 📠
Source: OJS 2020/S 104-251485 (2020-05-27)
Avis d'attribution de marché (2020-11-16) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réalisation des études et du suivi de travaux de désamiantage et de déconstruction d'immeubles bâtis constituants le Lycée Brossolette à Villeurbanne
03302...”
Titre
Réalisation des études et du suivi de travaux de désamiantage et de déconstruction d'immeubles bâtis constituants le Lycée Brossolette à Villeurbanne
03302 MOE Démol Lycée
Afficher plus
Brève description:
“Réalisation des études et du suivi de travaux de désamiantage et de déconstruction d'immeubles bâtis constituants le Lycée Brossolette à Villeurbanne.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 52 290 💰
Description
Description du marché:
“Réalisation des études et du suivi de travaux de désamiantage et de déconstruction d'immeubles bâtis constituants le Lycée Brossolette à Villeurbanne.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 104-251485
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 20-20473
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Réalisation des études et du suivi de travaux de désamiantage et de déconstruction d'immeubles bâtis constituants le Lycée Brossolette à Villeurbanne”
Date de conclusion du contrat: 2020-09-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de PME: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Ginger Deleo
Adresse postale: 49 avenue Roosevelt
Commune postale: Avon
Code postal: 77210
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-et-Marne 🏙️
URL: https://www.ginger-deleo.com🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 52 290 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Source: OJS 2020/S 227-558920 (2020-11-16)