Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du siège de la CAF du nord à Lille, 82 rue Brûle Maison, 59000 Lille.
Mission de base:
— Avant-projet sommaire (APS),
— Avant-projet définitif (APD),
— études de Projet (PRO),
— Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
— EXE limitée au VISA,
— Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),
— Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
La mission de base du maître d'œuvre sera complétée par les missions complémentaires suivantes:
— mission DIA: Diagnostic,
— mission SSI: Système sécurité incendie.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-09-03.
L'appel d'offres a été publié le 2020-06-29.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du siège de la CAF du nord à Lille, 82 rue Brûle Maison, 59000 Lille
2020-03”
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Brève description:
“Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du siège de la CAF du nord à Lille, 82 rue Brûle Maison, 59000 Lille.
Mission de base:
— Avant-projet...”
Brève description
Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du siège de la CAF du nord à Lille, 82 rue Brûle Maison, 59000 Lille.
Mission de base:
— Avant-projet sommaire (APS),
— Avant-projet définitif (APD),
— études de Projet (PRO),
— Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
— EXE limitée au VISA,
— Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),
— Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
La mission de base du maître d'œuvre sera complétée par les missions complémentaires suivantes:
— mission DIA: Diagnostic,
— mission SSI: Système sécurité incendie.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 555 833 💰
Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du siège social de la CAF du nord à Lille. Le projet consiste à remplacer l'ensemble des châssis des façades et de réaménager l'intérieur du bâtiment avec une nouvelle organisation des bureaux comprenant le remplacement des cloisons, des luminaires, des radiateurs, ainsi que les revêtements muraux et sols.
Mission de base:
— Avant-projet sommaire (APS),
— Avant-projet définitif (APD),
— études de Projet (PRO),
— Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
— EXE limitée au VISA,
— Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),
— Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
La mission de base du maître d'œuvre sera complétée par les missions complémentaires suivantes:
— mission DIA: Diagnostic,
— mission SSI: Système sécurité incendie.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 55
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“La qualité technique et architecturale des références proposées par le cabinet d'architectes (60 points) critère noté sur la base des sous-critères...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
La qualité technique et architecturale des références proposées par le cabinet d'architectes (60 points) critère noté sur la base des sous-critères suivants:
— sélection des projets les plus significatifs, exécutés au cours des trois dernières années, montrant des photos avant et après travaux et des détails significatifs.
Il sera indiqué: l'objet des travaux, la ville, le maître d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre, la date de début et fin de travaux et le montant des travaux (20 pages maxi) (20 points),
— trois références de projets de réaménagement et réhabilitation d'immeubles tertiaires, exécutés au cours des trois dernières années, montrant des photos avant et après travaux ainsi que des détails significatifs.
Il sera indiqué: l'objet des travaux, la ville, le maître d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre, la date de début et fin de travaux et le montant des travaux (10 pages maxi). Les références doivent être différentes du paragraphe précédent. À défaut, le candidat obtiendra la note de 0 (40 points). L'adéquation des moyens humains du candidat unique ou de l'ensemble des membres du groupement (40 points): critère noté sur la base: de la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années et l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services de même nature que celle du marché.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies à l'article R. 2122-7 du...”
Description des options
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique. Les prestations similaires seront confiées et exécutées par le titulaire de ce présent marché dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées dans ce marché. En outre, ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, R. 2143-3 et R. 2143-9 du code de...”
Liste et brève description des conditions
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, R. 2143-3 et R. 2143-9 du code de la commande publique:
— lettre de candidature ou DC1 dernière version recommandé;
— DC2 (déclaration du candidat);
— documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat dans le cadre de la consultation;
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et 45 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique 48 et qu'il est en règle au regard du respect des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (article R. 2344-2 du code de la commande publique).
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“Chaque candidature devra comporter un architecte diplômé et inscrit conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 sur...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
Chaque candidature devra comporter un architecte diplômé et inscrit conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 sur l'architecture.
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-09-03
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge, BP 729
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59034
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Articles L. 1441-1 à L. 1441-3 du code de procédure civile, articles 2 à 10 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009, articles 2 et 3 du décret nº 2009-1456...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Articles L. 1441-1 à L. 1441-3 du code de procédure civile, articles 2 à 10 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009, articles 2 et 3 du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009:
— avant la notification du marché, le référé précontractuel,
— après la signature du marché, le référé contractuel.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 125-306444 (2020-06-29)