La restructuration partielle de l'établissement est relative à la:
— requalification de l'atrium,
— modification de l'accès aux salles E 119 et E120,
— création de sanitaires,
— création d'un foyer,
— création d'une salle de musculation.
L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 1 900 000 EUR HT (valeur décembre 2019).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-02-07.
L'appel d'offres a été publié le 2020-01-06.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de maîtrise d'œuvre pour la réfection de l'atrium et la création de nouveaux espaces au lycée M. Curie à Échirolles (38)”
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Brève description:
“La restructuration partielle de l'établissement est relative à la:
— requalification de l'atrium,
— modification de l'accès aux salles E 119 et E120,
—...”
Brève description
La restructuration partielle de l'établissement est relative à la:
— requalification de l'atrium,
— modification de l'accès aux salles E 119 et E120,
— création de sanitaires,
— création d'un foyer,
— création d'une salle de musculation.
L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 1 900 000 EUR HT (valeur décembre 2019).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Lieu d'exécution: Isère🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 5 avenue du 8 mai 1945, 38130 Échirolles.
Description du marché:
“La mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre est une mission de base en ouvrage de bâtiment en réhabilitation:
— le Diagnostic (DIAG),
— les études...”
Description du marché
La mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre est une mission de base en ouvrage de bâtiment en réhabilitation:
— le Diagnostic (DIAG),
— les études d'Avant-projets (AVP),
— les études de Projet (PRO),
— l'Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT),
— les études d'Exécution (EXE),
— la Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET),
— l'Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
En plus des missions de base, les missions complémentaires suivantes sont confiées au maître d'œuvre:
— mission Ordonnancement planification coordination (OPC),
— mission coordination des Systèmes de sécurité incendie (SSI).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Mode opératoire et organisation interne de l'équipe pour le déroulement des études et le suivi des travaux”
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom):
“Compréhension des enjeux et du contenu du programme, appréciée au regard du cahier d'intention architecturale illustré”
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés sur la base des 2 critères suivants, énoncés avec leur pondération. Le détail de chacun de ces...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés sur la base des 2 critères suivants, énoncés avec leur pondération. Le détail de chacun de ces critères et les documents sur lesquels ils seront appréciés sont précisés au sein du règlement de la consultation:
— critère 1: pertinence des références proposées au regard de l'objet de la consultation — 70 % le critère sera apprécié sur les références du mandataire et de ses cotraitants demandées et précisées dans la fiche synthétique: conformément à ce document, sont prises en compte:
—— la surface des références,
—— la complexité de la réalisation (montants des travaux, nature de la mission),
—— l'adéquation des références présentées avec l'objet de la présente consultation,
— critère 2: qualité architecturale des références présentées sur la base des photographies — 30 %.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-02-07
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2020/S 006-008754 (2020-01-06)
Avis d'attribution de marché (2022-02-07) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: region auvergne rhone alpes
Adresse postale: 1, Esplanade François Mitterrand Cs20033
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de maîtrise d'oeuvre pour la réfection de l'atrium et la création de nouveaux espaces au Lycée M. Curie à Echirolles (38)”
Brève description:
“la restructuration partielle de l'établissement est relative à la : - requalification de l'atrium, - modification de l'accès aux salles E 119 et E120, -...”
Brève description
la restructuration partielle de l'établissement est relative à la : - requalification de l'atrium, - modification de l'accès aux salles E 119 et E120, - création de sanitaires, - création d'un foyer, - création d'une salle de musculation. L'Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 1 900 000 euro(s) HT (valeur décembre 2019)
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 218 880 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 5, avenue du 8 mai 1945, 38130 ECHIROLLES
Description du marché:
“la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre est une mission de base en ouvrage de bâtiment en réhabilitation :- le diagnostic (Diag) ;- les études...”
Description du marché
la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre est une mission de base en ouvrage de bâtiment en réhabilitation :- le diagnostic (Diag) ;- les études d'avant-projets (Avp) ;- les études de projet (Pro) ;- l'Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (Act) ;- les études d'exécution (Exe) ;- la direction de l'exécution du contrat de travaux (Det) ;- l'Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (Aor).En plus des missions de base, les missions complémentaires suivantes sont confiées au maître d'oeuvre :- mission Ordonnancement Planification Coordination (Opc) ;- mission Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (Ssi)
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 006-008754
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 19M0325000
Titre:
“maîtrise d'oeuvre pour la réfection de l'atrium et la création de nouveaux espaces au Lycée Marie Curie à Echirolles”
Date de conclusion du contrat: 2022-01-12 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: b cube Architectes
Adresse postale: 65 rue Hénon
Commune postale: Lyon
Code postal: 69004
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
URL: https://bcube.fr/🌏
Le contractant est une PME
Nom: ea2c
Adresse postale: 2c avenue de vignate
Commune postale: Gieres
Code postal: 38610
Région: Isère🏙️
URL: https://www.ea2c-ing.com/🌏
Le contractant est une PME ✅
Nom: soraetec
Adresse postale: 2 rue de la Viscose
Commune postale: Echirolles
Code postal: 38130
URL: https://www.bet-soraetec.fr/🌏
Nom: thermibel
Adresse postale: 3, rue des Pins
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38100
URL: https://thermibel.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 218 880 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lyon
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Source: OJS 2022/S 030-077062 (2022-02-07)