Travaux de rénovation thermique et accessibilité PMR du Groupe Scolaire Henri Wallon- rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140)

Rouen Normandie aménagement société publique locale

Rénovation thermique et accessibilité PMR du Groupe Scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140) répartis en marché ordinaire alloti en 11 lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-09-02. L'appel d'offres a été publié le 2019-07-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Rouen Normandie aménagement société publique locale

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-07-09	Avis de marché
2020-02-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-07-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état et de remise à neuf
Numéro de référence: 5006-Tvx
Brève description:

Rénovation thermique et accessibilité PMR du Groupe Scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140) répartis en marché ordinaire alloti en 11 lots.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état et de remise à neuf 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Rouen Normandie aménagement société publique locale
Adresse postale: 65 avenue de Bretagne, immeuble Montmorency 2
Code postal: 76175
Commune postale: Rouen
Contact
Adresse Internet: http://www.rouen-normandie-amenagement.fr 🌏
Courrier électronique: remi.denijs@rouen-normandie-amenagement.fr 📧
Téléphone: +33 232816910 📞
Fax: +33 232816929 📠
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-07-09 📅
Date limite de soumission: 2019-09-02 📅
Date de publication: 2019-07-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 133-325839
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante: https://www.marches-publics.info/accueil.htm Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la réception de leur demande.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 11
Intitulé du lot: Batiment provisoire
Numéro du lot: 1
Brève description: Bâtiments provisoire: préparation de chantier
Valeur estimée hors TVA: 76 200 EUR 💰
Durée de l'accord: 28 mois
Description des renouvellements: Prolongation de délais suivant les conditions de l'article 19.2 du Ccag travaux
Intitulé du lot: Démolition Gros œuvre Carrelage Faience
Numéro du lot: 2
Brève description: Marchés de travaux pour la démolition, le gros-œuvre, le carrelage et la faïence
Valeur estimée hors TVA: 150 339 EUR 💰
Intitulé du lot: Etancheité
Numéro du lot: 3
Brève description: Marché de travaux pour l'étanchéité des bâtiments
Valeur estimée hors TVA: 278 305 EUR 💰
Intitulé du lot: Habillage de façades Désamiantage
Numéro du lot: 4
Brève description:

Marché de travaux pour la désamiantage des bâtiments concernés et l'habillage de façades

Valeur estimée hors TVA: 1 276 129 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium Metallerie
Numéro du lot: 5
Brève description:

Marché de travaux pour les menuiseries extérieures aluminium des bâtiments et la métallerie

Valeur estimée hors TVA: 890 356 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures Cloisons Doublages Faux plafonds
Numéro du lot: 6
Brève description:

Marché de travaux pour les menuiseries intérieures, les cloisons, le doublages et les faux plafonds des bâtiments

Valeur estimée hors TVA: 360 340 EUR 💰
Intitulé du lot: Revetements de sol souple peinture
Numéro du lot: 7
Brève description:

Marché de travaux pour les revêtements des sols et pour les travaux de peinture des batiments

Valeur estimée hors TVA: 196 512 EUR 💰
Intitulé du lot: Electricité
Numéro du lot: 8
Brève description: Travaux d'électricité des bâtiments
Valeur estimée hors TVA: 88 500 EUR 💰
Intitulé du lot: Plomberie Chauffage Ventilation
Numéro du lot: 9
Brève description:

Marché de travaux pour la plomberie, le chauffage et la ventilation des bâtiments

Valeur estimée hors TVA: 208 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Amenagements extérieurs Vrd
Numéro du lot: 10
Brève description: Marché de travaux d'aménagement Vrd
Valeur estimée hors TVA: 82 790 EUR 💰
Intitulé du lot: Ascenceur
Numéro du lot: 11
Brève description: Marché de travaux pour l'installation d'ascenseur
Valeur estimée hors TVA: 27 700 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail,

— si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus,

— si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3

— si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Situation économique et financière:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— formulaire DC4, déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Capacité technique et professionnelle:

— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— indication des titres d'études et professionnels…

… de l'opérateur économique,

… des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Pièces a fournir avec l'offre l'Acte d'engagement (AE) et ses annexes (DC4): le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), la convention d'utilisation Airfact, le calendrier prévisionnel d'exécution (planning — calendrier des travaux) le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat un certificat de visite des locaux (nom et téléphone des personnes à contacter) les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat wallon DCE. Liste des documents.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-09-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Moyens humains affectés au chantier + méthodologie mise en œuvre selon le respect du planning imposé
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 53258241800028
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la réception de leur demande.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 133-325839 (2019-07-09)

Avis d'attribution de marché (2020-02-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Rénovation thermique et accessibilité PMR du groupe scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140) répartis en marché ordinaire alloti en 11 lots.

Valeur totale du marché: 3378600.18 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Rouen Normandie Aménagement Soc Pub Lo

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-02-19 📅
Date de publication: 2020-02-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 037-086652
Se réfère à l'avis: 2019/S 133-325839
Numéro JO-S: 37

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Bâtiment provisoire
Brève description: Bâtiments provisoire: préparation de chantier.
Intitulé du lot: Démolition — gros œuvre — carrelage — faïence
Brève description:

Marchés de travaux pour la démolition, le gros-œuvre, le carrelage et la faïence.

Intitulé du lot: Étancheité
Brève description: Marché de travaux pour l'étanchéité des bâtiments.
Intitulé du lot: Habillage de façades — désamiantage
Brève description:

Marché de travaux pour la désamiantage des bâtiments concernés et l'habillage de façades.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium — métallerie
Brève description:

Marché de travaux pour les menuiseries extérieures aluminium des bâtiments et la métallerie.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures — cloisons — doublages — faux plafonds
Brève description:

Marché de travaux pour les menuiseries intérieures, les cloisons, le doublages et les faux plafonds des bâtiments.

Intitulé du lot: Revêtements de sol souple peinture
Brève description:

Marché de travaux pour les revêtements des sols et pour les travaux de peinture des bâtiments.

Intitulé du lot: Électricité
Brève description: Travaux d'électricité des bâtiments.
Intitulé du lot: Plomberie — chauffage — ventilation
Brève description:

Marché de travaux pour la plomberie, le chauffage et la ventilation des bâtiments.

Intitulé du lot: Aménagements extérieurs VRD
Brève description:

Marché de travaux d'aménagement VRD.

Marché de travaux pour l'installation d'ascenseur.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-09-24 📅
Nom: Rivetanche
Adresse postale: ZAC Les Portes d'Île-de-France
Commune postale: Freneuse
Code postal: 78840
Pays: France 🇫🇷
Yvelines 🏙️
Valeur totale du marché: 177 270 EUR 💰
Nom: Aluminium Verre Acier
Adresse postale: ZA des Champs Fleuris
Commune postale: Franqueville-Saint-Pierre
Code postal: 76520
Pays: Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 851888.75 EUR 💰
Nom: Cuiller Frères
Adresse postale: 551 rue Pierre et Marie Curie
Commune postale: Petit-Couronne
Code postal: 76650
Valeur totale du marché: 309 300 EUR 💰
Nom: Lamy Lecomte
Adresse postale: 141 rue Gustave Couturier
Commune postale: Fécamp
Code postal: 76400
Valeur totale du marché: 154654.53 EUR 💰
Nom: Airklima
Adresse postale: 900b rue Gustave Flaubert
Valeur totale du marché: 190028.40 EUR 💰
Nom: Schindler
Adresse postale: ZA de la Briqueterie Voie D
Commune postale: Saint-Jacques-sur-Darnétal
Code postal: 76160
Valeur totale du marché: 21 500 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
4
3
Source: OJS 2020/S 037-086652 (2020-02-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de remise en état et de remise à neuf (>20)

Travaux de remise en état (15)