Rénovation thermique et accessibilité PMR du Groupe Scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140) répartis en marché ordinaire alloti en 11 lots.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-09-02.
L'appel d'offres a été publié le 2019-07-09.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation thermique et accessibilité PMR du Groupe Scolaire Henri Wallon- rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140)
5006-Tvx”
Produits/services: Travaux de remise en état et de remise à neuf📦
Brève description:
“Rénovation thermique et accessibilité PMR du Groupe Scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140) répartis en marché ordinaire...”
Brève description
Rénovation thermique et accessibilité PMR du Groupe Scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140) répartis en marché ordinaire alloti en 11 lots.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 11
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Batiment provisoire
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation de chantier📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Description du marché: Bâtiments provisoire: préparation de chantier
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom):
“Moyens humains affectés au chantier + méthodologie mise en œuvre selon le respect du planning imposé”
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 76 200 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 28
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements: Prolongation de délais suivant les conditions de l'article 19.2 du Ccag travaux
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition Gros œuvre Carrelage Faience
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché:
“Marchés de travaux pour la démolition, le gros-œuvre, le carrelage et la faïence” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 150 339 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Etancheité
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: Marché de travaux pour l'étanchéité des bâtiments
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 278 305 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Habillage de façades Désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché:
“Marché de travaux pour la désamiantage des bâtiments concernés et l'habillage de façades” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 276 129 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures aluminium Metallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“Marché de travaux pour les menuiseries extérieures aluminium des bâtiments et la métallerie” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 890 356 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures Cloisons Doublages Faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché:
“Marché de travaux pour les menuiseries intérieures, les cloisons, le doublages et les faux plafonds des bâtiments” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 360 340 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revetements de sol souple peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de bâtiments📦
Description du marché:
“Marché de travaux pour les revêtements des sols et pour les travaux de peinture des batiments” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 196 512 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Electricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: Travaux d'électricité des bâtiments
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 88 500 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie Chauffage Ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché:
“Marché de travaux pour la plomberie, le chauffage et la ventilation des bâtiments” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 208 000 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Amenagements extérieurs Vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Description du marché: Marché de travaux d'aménagement Vrd
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 82 790 💰
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenceur
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Marché de travaux pour l'installation d'ascenseur
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 27 700 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle,...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
— les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail,
— si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus,
— si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3 du code du travail),
— si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— formulaire DC4, déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats...”
Liste et brève description des critères de sélection
— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique,
— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Pièces a fournir avec l'offre l'Acte d'engagement (AE) et ses annexes (DC4): le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), la convention d'utilisation Airfact, le calendrier prévisionnel d'exécution (planning — calendrier des travaux) le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat un certificat de visite des locaux (nom et téléphone des personnes à contacter) les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat wallon DCE. Liste des documents.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-09-02
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2019-09-03
10:00 📅
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅ Informations complémentaires
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante: https://www.marches-publics.info/accueil.htm
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la réception de leur demande.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr📧
Fax: +33 232081271 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr📧
Fax: +33 232081271 📠
Source: OJS 2019/S 133-325839 (2019-07-09)
Avis d'attribution de marché (2020-02-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Rouen Normandie Aménagement Soc Pub Lo
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation thermique et accessibilité PMR du groupe scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140)
5006-Tvx”
Brève description:
“Rénovation thermique et accessibilité PMR du groupe scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140) répartis en marché ordinaire...”
Brève description
Rénovation thermique et accessibilité PMR du groupe scolaire Henri Wallon — rue Martial Spinneweber à Petit-Quevilly (76140) répartis en marché ordinaire alloti en 11 lots.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 3378600.18 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Bâtiment provisoire
Description
Description du marché: Bâtiments provisoire: préparation de chantier.
Champ d'application du marché
Titre: Démolition — gros œuvre — carrelage — faïence
Description
Description du marché:
“Marchés de travaux pour la démolition, le gros-œuvre, le carrelage et la faïence.” Champ d'application du marché
Titre: Étancheité
Description
Description du marché: Marché de travaux pour l'étanchéité des bâtiments.
Champ d'application du marché
Titre: Habillage de façades — désamiantage
Description
Description du marché:
“Marché de travaux pour la désamiantage des bâtiments concernés et l'habillage de façades.” Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures aluminium — métallerie
Description
Description du marché:
“Marché de travaux pour les menuiseries extérieures aluminium des bâtiments et la métallerie.” Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures — cloisons — doublages — faux plafonds
Description
Description du marché:
“Marché de travaux pour les menuiseries intérieures, les cloisons, le doublages et les faux plafonds des bâtiments.” Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sol souple peinture
Description
Description du marché:
“Marché de travaux pour les revêtements des sols et pour les travaux de peinture des bâtiments.” Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Description
Description du marché: Travaux d'électricité des bâtiments.
Champ d'application du marché
Titre: Plomberie — chauffage — ventilation
Description
Description du marché:
“Marché de travaux pour la plomberie, le chauffage et la ventilation des bâtiments.” Champ d'application du marché
Titre: Aménagements extérieurs VRD
Description
Description du marché: Marché de travaux d'aménagement VRD.
Description du marché: Marché de travaux pour l'installation d'ascenseur.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 133-325839
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Bâtiment provisoire
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Étanchéité
Date de conclusion du contrat: 2019-09-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Rivetanche
Adresse postale: ZAC Les Portes d'Île-de-France
Commune postale: Freneuse
Code postal: 78840
Pays: France 🇫🇷
Région: Yvelines 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 177 270 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Habillage de façades — désamiantage
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Menuiseries extérieures aluminium, métallerie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Aluminium Verre Acier
Adresse postale: ZA des Champs Fleuris
Commune postale: Franqueville-Saint-Pierre
Code postal: 76520
Région: Seine-Maritime🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 851888.75 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Menuiseries intérieures — cloisons — doublages — faux plafonds
Nom et adresse du contractant
Nom: Cuiller Frères
Adresse postale: 551 rue Pierre et Marie Curie
Commune postale: Petit-Couronne
Code postal: 76650
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 309 300 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Revêtements de sol souple peinture
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Lamy Lecomte
Adresse postale: 141 rue Gustave Couturier
Commune postale: Fécamp
Code postal: 76400
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 154654.53 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Électricité
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Plomberie — chauffage — ventilation
Nom et adresse du contractant
Nom: Airklima
Adresse postale: 900b rue Gustave Flaubert
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 190028.40 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Aménagements extérieurs VRD
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Ascenceur
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Schindler
Adresse postale: ZA de la Briqueterie Voie D
Commune postale: Saint-Jacques-sur-Darnétal
Code postal: 76160
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 21 500 💰
Source: OJS 2020/S 037-086652 (2020-02-19)