Objet Champ d'application du marché
Titre: Station d'épuration d'Aubers: réaménagement de la lagune
2019-DEA059
Produits/services: Services des eaux usées📦
Brève description: Station d'épuration d'Aubers: réaménagement de la lagune.
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vidange et curage de la lagune
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Station de traitement des eaux usées📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Station d'épuration d'Aubers.
Description du marché: Vidange et curage de la lagune.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique, appréciée au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations complémentaires:
“Le lot 1 est un marché de services estimé à 600 000 EUR HT. Il est conclu pour une durée prévisionnelle de 20 mois à compter de la notification du marché....”
Informations complémentaires
Le lot 1 est un marché de services estimé à 600 000 EUR HT. Il est conclu pour une durée prévisionnelle de 20 mois à compter de la notification du marché. Les délais d'exécution de chaque phase démarrent à compter de la date fixée dans l'ordre de service.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Réaménagement de la lagune
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Service de gestion du réseau d'assainissement📦
Description du marché: Réaménagement de la lagune.
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Description
Informations complémentaires:
“Le lot 2 est un marché de travaux estimé à 580 000 EUR HT. Il est conclu pour une durée prévisionnelle de 20 mois à compter de la notification du marché....”
Informations complémentaires
Le lot 2 est un marché de travaux estimé à 580 000 EUR HT. Il est conclu pour une durée prévisionnelle de 20 mois à compter de la notification du marché. Les délais d'exécution de chaque phase démarrent à compter de la date fixée dans l'ordre de service spécifique.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature ou DC1,
— déclaration sur l'honneur visée à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique.”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Pour le lot 1: au minimum une référence pour des prestations du curage et de vidange de lagunes d'une capacité au moins égale à 1 000 EH ainsi que de...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Pour le lot 1: au minimum une référence pour des prestations du curage et de vidange de lagunes d'une capacité au moins égale à 1 000 EH ainsi que de gestion des boues associée à la prestation de vidange et de curage (depuis la déshydratation sur site, le transport et jusqu'à leur traitement final) réalisée au cours des 3 dernières années.
Pour le lot 2: liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années; parmi cette liste au minimum une référence de réalisation de lits plantés de roseaux (pour un montant minimum de 150 000 EUR HT) ou travaux similaires avec certificats des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-08-05
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-08-05
13:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Bâtiment de la Métropole européenne de Lille.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“Seulement le représentant du pouvoir adjudicateur et les services gestionnaires du marché.”
“Complément article IV.1.8: seul le lot 1 est couvert par l'accord sur les marchés publics. Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à...”
Complément article IV.1.8: seul le lot 1 est couvert par l'accord sur les marchés publics. Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des prestations et travaux, une visite obligatoire, et commune pour les 2 lots, du site est organisée le 5.7.2019 de 9:00. Le rendez-vous est fixé à Aubers, rue du Bois Leval (chemin face au nº 46) à 9:00. Le marché est conclu à prix mixtes (unitaires et forfaitaires). Une avance est accordée au titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse dans l'acte d'engagement. Le taux de l'avance est fixé à 5 % une retenue de garantie de 5 % est prélevée dans les conditions fixées par le code de la commande publique:
Pour le lot 1, la valeur technique sur 30 % est décomposée en:
— 7,5 % méthodologie phase 1,
— 7,5 % méthodologie phase 2,
— 7,5 % planning phase 1 (cohérence et enchaînement des taches),
— 7,5 % planning phase 2 (cohérence et enchaînement des taches).
Pour le lot 2, la valeur technique sur 40 % est décomposée en:
— 15 % méthodologie d'exécution des travaux proposée pour la phase 1,
— 7 % méthodologie d'exécution des travaux proposée pour la phase 2,
— 9 % planning (cohérence et enchaînement des taches),
— 9 %: qualité des matériaux liés aux lits plantés de roseaux.
Pour le lot 1:
— période de préparation de la phase 1: 4 semaines maximum,
— phase 1: délai d'exécution des prestations de 12 semaines maximum,
— période de préparation de la phase 2: 4 semaines maximum,
— phase 2: délai d'exécution des prestations de 7 semaines maximum.
Pour le lot 2:
— période de préparation: commune aux 2 phases de 4 semaines maximum,
— phase 1: délai d'exécution des travaux de 15 semaines maximum,
— phase 2: délai d'exécution des travaux de 8 semaines maximum.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative,
—...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative,
— après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative,
— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Fax: +33 320631347 📠
Source: OJS 2019/S 120-292835 (2019-06-21)
Avis d'attribution de marché (2020-03-18) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 559 018 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché: Vidange et curage de la lagune
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique, appréciée au regard du mémoire technique
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 120-292835
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019DEA059
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Station d'épuration d'Aubers — réaménagement de la lagune — lot 1 vidange et curage de la lagune”
Date de conclusion du contrat: 2019-09-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: SUEZ Organique
Adresse postale: 38 avenue Jean Jaurès
Commune postale: Gargenville
Code postal: 78440
Pays: France 🇫🇷
Région: Nord🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 559 018 💰
Informations complémentaires Informations complémentaires
Lot 1
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative;
—...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative;
— après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative;
— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 5,rue Geoffroy-SaintHilaire
Source: OJS 2020/S 057-136578 (2020-03-18)