L'opération consiste à restructurer le bâtiment internat de 4 553 m environ de surface dans l'œuvre, créer une extension de 50 places supplémentaires pour les élèves internes, rénover le plateau sportif, comprenant une aire de jeux (2 terrain de handball), une piste d'athlétisme de 200 ml avec 3 couloirs et une piste périphérique, construire un nouveau gymnase de 2 806 m de surface de plancher et un nouveau logement de fonction de 100 m. Le montant des travaux estimé par le maître d'ouvrage est: 9 333 250,00 EUR HT valeur février 2018. Le marché débute à la date de la notification pour une durée prévisionnelle de 6 ans, y compris 12 mois de GPA et 24 mois de suivi d'optimisation des bâtiments et des installations techniques.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-03-18.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-13.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Maîtrise d'œuvre relative à l'opération de restructuration partielle du lycée Jean Perrin à Lyon 9
03822 MOE Jean Perrin”
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Brève description:
“L'opération consiste à restructurer le bâtiment internat de 4 553 m environ de surface dans l'œuvre, créer une extension de 50 places supplémentaires pour...”
Brève description
L'opération consiste à restructurer le bâtiment internat de 4 553 m environ de surface dans l'œuvre, créer une extension de 50 places supplémentaires pour les élèves internes, rénover le plateau sportif, comprenant une aire de jeux (2 terrain de handball), une piste d'athlétisme de 200 ml avec 3 couloirs et une piste périphérique, construire un nouveau gymnase de 2 806 m de surface de plancher et un nouveau logement de fonction de 100 m. Le montant des travaux estimé par le maître d'ouvrage est: 9 333 250,00 EUR HT valeur février 2018. Le marché débute à la date de la notification pour une durée prévisionnelle de 6 ans, y compris 12 mois de GPA et 24 mois de suivi d'optimisation des bâtiments et des installations techniques.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Lieu d'exécution: Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 48 rue Pierre Baizet, 69009 Lyon
Description du marché:
“Conformément à la loi du 12.7.1985, les missions confiées au maître d'œuvre sont les missions de base en bâtiment suivantes:
— les études d'avant-projets,
—...”
Description du marché
Conformément à la loi du 12.7.1985, les missions confiées au maître d'œuvre sont les missions de base en bâtiment suivantes:
— les études d'avant-projets,
— les études de projet,
— l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux,
— les études d'exécution,
— la direction de l'exécution du contrat de travaux,
— l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Pour information, la conception et la réalisation du projet seront réalisées sous forme de maquette numérique informée (BIM). En plus des missions de base, les missions complémentaires suivantes sont confiées au maître d'œuvre:
— diagnostic,
— coordination SSI,
— mission de suivi et d'optimisation des bâtiments et des installations techniques.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Qualité des propositions de composition d'ensemble et de traitement d'architectural des bâtiments et des aménagements extérieurs”
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom):
“Mode opératoire et organisation interne de l'équipe pour le déroulement des études et le suivi des travaux”
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 72
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— qualité architecturale des références présentées sur la base des photographies: il sera tenu compte de l'esthétisme des bâtiments réalisés représentés sur...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
— qualité architecturale des références présentées sur la base des photographies: il sera tenu compte de l'esthétisme des bâtiments réalisés représentés sur les photographies et de l'insertion dans le site des références proposées — 50 %,
— pertinence des références présentées par les membres du groupement au regard de l'objet de la consultation — 50 %.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle: TF: mission complète sur l'internat, le plateau sportif, le logement de fonction et mission...”
Description des options
Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle: TF: mission complète sur l'internat, le plateau sportif, le logement de fonction et mission jusqu'à l'APD pour le gymnase TO: mission sur le gymnase à partir du Pro. La présente consultation est susceptible de donner lieu à des options au sens de la directive européenne: marchés similaires.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— un DC1 (modèle joint) commun à l'ensemble des membres du groupement,
— une copie du document attestant que les architectes ont la capacité d'exercer en...”
Liste et brève description des conditions
— un DC1 (modèle joint) commun à l'ensemble des membres du groupement,
— une copie du document attestant que les architectes ont la capacité d'exercer en France. L'équipe de maîtrise d'œuvre doit disposer obligatoirement des compétences suivantes:
— architecturale,
— études techniques en structure,
— études techniques en fluides avec compétence en maintenance et exploitation des équipements techniques,
— études économiques de projet,
— études techniques pour le respect des préconisations relatives à la recherche de qualité environnementale,
— études techniques acoustiques,
— études techniques en VRD,
— études techniques en paysage,
— études de retrait en amiante,
— BIM manageur.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— le chiffre d'affaires des 3 dernières années pour chaque membre de l'équipe concerné. S'il manque le chiffre d'affaires sur la dernière année, le candidat...”
Liste et brève description des critères de sélection
— le chiffre d'affaires des 3 dernières années pour chaque membre de l'équipe concerné. S'il manque le chiffre d'affaires sur la dernière année, le candidat devra en expliquer les raisons et fournir les 3 derniers chiffres d'affaires dont il dispose. En cas d'incapacité à fournir 1 ou 2 chiffres d'affaires sur les 3 dernières années, le candidat devra en expliquer les raisons et fournir tous les justificatifs. en cas d'incapacité à fournir 3 chiffres d'affaires, le candidat devra produire une déclaration appropriée de banques,
— assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus Conditions de participation
Se référer au règlement de consultation phase candidature.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— effectifs et moyens matériels dont il dispose,
— les qualifications ou,
— à défaut de qualification, les candidats produiront des références Établissement...”
Liste et brève description des critères de sélection
— effectifs et moyens matériels dont il dispose,
— les qualifications ou,
— à défaut de qualification, les candidats produiront des références Établissement recevant du public (ERP) ou une preuve attestant des capacités techniques et professionnelles ou,
— à défaut de références pour l'une ou la totalité des compétences demandées, le candidat devra prouver ses capacités techniques et professionnelles. À ce titre, le candidat pourra remettre les diplômes et titres professionnels des personnes affectées au secteur de l'activité concerné,
— des photographies numériques remises par l'architecte.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles): Se référer au règlement de consultation phase candidature.
Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente: Architecte.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-03-18
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Chaque candidat ayant remis des prestations conformes aux besoins exprimés dans le dossier de consultation phase «offre», recevra une prime non révisable...”
Chaque candidat ayant remis des prestations conformes aux besoins exprimés dans le dossier de consultation phase «offre», recevra une prime non révisable d'un montant maximum de 7 000 EUR TTC. En cas de prestations remises hors délais, de prestations incomplètes ou de prestations non conformes au programme ou au règlement de consultation, le maître d'ouvrage diminuera ou supprimera cette prime.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
URL: http://lyon.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel: avant la signature du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative),
— référé suspension: avant la signature du...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel: avant la signature du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative),
— référé suspension: avant la signature du marché (article L. 521-1 du code de justice administrative),
— référé contractuel: après la signature du marché (article L. 551-13 du code de justice administrative),
— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis de publicité de la conclusion du contrat. Cet avis prendra la forme d'un avis d'attribution et sera publié sur le site Internet de la région et le cas échéant sur les mêmes supports que l'avis d'appel public à la concurrence,
— recours pour excès de pouvoir contre la déclaration de sans suite dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision au candidat.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
URL: http://lyon.tribunaladministratif.fr🌏
Source: OJS 2019/S 034-076857 (2019-02-13)
Informations complémentaires (2019-02-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Société d'équipement du Rhône et de Lyon
Commune postale: Lyon Cedex 3
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Maitrise d'œuvre relative à l'opération de restructuration partielle du lycée Jean Perrin à Lyon 9
03822 MOE Jean Perrin”
Brève description:
“L'opération consiste à restructurer le bâtiment internat de 4 553 m environ de surface dans l'œuvre, créer une extension de 50 places supplémentaires pour...”
Brève description
L'opération consiste à restructurer le bâtiment internat de 4 553 m environ de surface dans l'œuvre, créer une extension de 50 places supplémentaires pour les élèves internes, rénover le plateau sportif, comprenant une aire de jeux (2 terrain de handball), une piste d'athlétisme de 200 ml avec 3 couloirs et une piste périphérique, construire un nouveau gymnase de 2 806 m de surface de plancher et un nouveau logement de fonction de 100 m.
Le montant des travaux estimé par le maître d'ouvrage est: 9 333 250,00 EUR HT valeur février 2018.
Le marché débute à la date de la notification pour une durée prévisionnelle de 6 ans, y compris 12 mois de GPA et 24 mois de suivi d'optimisation des bâtiments et des installations techniques.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 034-076857
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1)
Emplacement du texte à modifier:
“Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession” Ancienne valeur
Texte: — un DC1 (modèle joint) commun à l'ensemble des membres du groupement,
[...]
Nouvelle valeur
Texte: — un DC1 commun à l'ensemble des membres du groupement.
[...]
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)
Emplacement du texte à modifier: Capacité technique et professionnelle
Ancienne valeur
Texte:
“[...]
— à défaut de qualification, les candidats produiront des références Établissement recevant du public (ERP) ou une preuve attestant des capacités...”
Texte
[...]
— à défaut de qualification, les candidats produiront des références Établissement recevant du public (ERP) ou une preuve attestant des capacités techniques et professionnelles,
[...]
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“[...]
— à défaut de qualification, les candidats produiront des références ou une preuve attestant des capacités techniques et professionnelles,
[...]”
Source: OJS 2019/S 037-083975 (2019-02-19)
Avis d'attribution de marché (2020-01-16) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1227984.03 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 48 rue Pierre Baizet, 69009 Lyon.
Description du marché:
“Conformément à la loi du 12.7.1985, les missions confiées au maître d'œuvre sont les missions de base en bâtiment suivantes:
— les études d'avant-projets,
—...”
Description du marché
Conformément à la loi du 12.7.1985, les missions confiées au maître d'œuvre sont les missions de base en bâtiment suivantes:
— les études d'avant-projets,
— les études de projet,
— l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux,
— les études d'exécution,
— la direction de l'exécution du contrat de travaux,
— l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Pour information, la conception et la réalisation du projet seront réalisées sous forme de maquette numérique informée (BIM). En plus des missions de base, les missions complémentaires suivantes sont confiées au maître d'œuvre:
— diagnostic,
— coordination SSI,
— mission de suivi et d'optimisation des bâtiments et des installations techniques.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 034-076857
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 19-19690
Titre: Marché de maîtrise d'œuvre
Date de conclusion du contrat: 2019-10-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: GPT HTVS/Quadriplus Groupe
Adresse postale: 28 avenue Cassin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69009
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
URL: https://www.htvs.fr/🌏
Le contractant est une PME ✅
Nom: Quadriplus Groupe
Adresse postale: Woopa — 10 avenue des Canuts
Commune postale: Vaulx-en-Velin
Code postal: 69120
URL: https://quadriplus-groupe.com/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1227984.03 💰
Source: OJS 2020/S 016-034174 (2020-01-16)