Cité de l'ingénierie numérique et de l'économie créative — réhabilitation et extension du Moulin de la Sucrerie Blanche — AOO — lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 18
Les travaux sont répartis en 20 lots.
Les lots concernés par la présente procédure sont les lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 18, passés selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2123-1 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
Les lots nº 1, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15 et 19 font l'objet d'une autre consultation, passée selon une procédure adaptée.
Le lot nº 20 fera l'objet d'une procédure ultérieure.
Le délai contractuel de l'opération est fixé à 20 mois (période de congés non déduites, incluses dans ce délais).
Une période de préparation est prévue, d'une durée de 6 semaines à compter de la notification du marché. Elle est incluse dans le délai contractuel ci-dessus.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-07-29.
L'appel d'offres a été publié le 2019-06-12.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Cité de l'ingénierie numérique et de l'économie créative — réhabilitation et extension du Moulin de la Sucrerie Blanche — AOO — lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11,...”
Titre
Cité de l'ingénierie numérique et de l'économie créative — réhabilitation et extension du Moulin de la Sucrerie Blanche — AOO — lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 18
AOO19MA48
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Les travaux sont répartis en 20 lots.
Les lots concernés par la présente procédure sont les lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 18, passés selon la...”
Brève description
Les travaux sont répartis en 20 lots.
Les lots concernés par la présente procédure sont les lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 18, passés selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2123-1 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
Les lots nº 1, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15 et 19 font l'objet d'une autre consultation, passée selon une procédure adaptée.
Le lot nº 20 fera l'objet d'une procédure ultérieure.
Le délai contractuel de l'opération est fixé à 20 mois (période de congés non déduites, incluses dans ce délais).
Une période de préparation est prévue, d'une durée de 6 semaines à compter de la notification du marché. Elle est incluse dans le délai contractuel ci-dessus.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Fondations profondes
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation📦
Lieu d'exécution: Saône-et-Loire🏙️
Description du marché:
“Pour le lot no2, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur la technique et la méthodologie de l'entreprise pour la réalisation des pieux et...”
Description du marché
Pour le lot no2, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur la technique et la méthodologie de l'entreprise pour la réalisation des pieux et micro-pieux.
Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante sont tenus de présenter également une offre strictement conforme à la solution de base. Il sera rédigé un acte d'engagement par solution proposée.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 275 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Feder
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros ŒUvre - maçonnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Description du marché:
“Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot.
Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L2112-2 du code de la commande publique.”
Description du marché
Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot.
Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L2112-2 du code de la commande publique.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 888 800 💰
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Pour le lot no3, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle:
Tranche ferme,
Tranche optionnelle no1: Remise en état de la...”
Description des options
Pour le lot no3, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle:
Tranche ferme,
Tranche optionnelle no1: Remise en état de la plateforme de chantier en fin de travaux
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Etanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché:
“Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot.
Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L2112-2 du code de la commande publique”
Description du marché
Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot.
Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L2112-2 du code de la commande publique
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 120 000 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries aluminium - façade Rideau
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot.
Pour le lot no7, les candidats doivent obligatoirement chiffrer la prestation supplémentaire suivante:...”
Description du marché
Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot.
Pour le lot no7, les candidats doivent obligatoirement chiffrer la prestation supplémentaire suivante: Plus-Value sur façade rideau a vitrage structurel pour vitrage " extra clair ".
La personne publique se réserve la possibilité de retenir ou non cette PSE, en fonction des résultats de la consultation.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 370 000 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures métalliques - métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 465 000 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie - peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché:
“Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot. Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L2112-2 du code de la commande publique.”
Description du marché
Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot. Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L2112-2 du code de la commande publique.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 308 200 💰
Informations sur les options
Description des options:
“Pour le lot no11, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle:
Tranche ferme,
Tranche optionnelle no1: Enduit pelliculaire sur...”
Description des options
Pour le lot no11, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle:
Tranche ferme,
Tranche optionnelle no1: Enduit pelliculaire sur mur en plaques de plâtre avant peinture dans le Moulin
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Faux Plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Description du marché: Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 180 000 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Electricité courants forts et courants faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché:
“Pour le lot no16, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur l'ensemble des équipements techniques. Les candidats qui présenteront des offres...”
Description du marché
Pour le lot no16, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur l'ensemble des équipements techniques. Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante sont tenus de présenter également une offre strictement conforme à la solution de base. Il sera rédigé un acte d'engagement par solution proposée, et les candidats joindront également à leur proposition les notes de calculs, plans ou documentations permettant l'examen de la variante proposée.
Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L2112-2 du code de la commande publique.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 765 000 💰
Informations sur les options
Description des options:
“Pour le lot no16, le marché est décomposé en une tranche ferme et trois tranches optionnelles:
Tranche ferme,
Tranche optionnelle no1: Panneaux...”
Description des options
Pour le lot no16, le marché est décomposé en une tranche ferme et trois tranches optionnelles:
Tranche ferme,
Tranche optionnelle no1: Panneaux photovoltaïques,
Tranche optionnelle no2: Remplacement des onduleurs de base par des onduleurs d'autonomie de 30 minutes,
Tranche optionnelle no3: Câblage catégorie 7 au lieu de 6
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage- ventilation - rafraichissement - plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Pour le lot no17, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur l'ensemble des équipements techniques. Les candidats qui présenteront des offres...”
Description du marché
Pour le lot no17, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur l'ensemble des équipements techniques. Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante sont tenus de présenter également une offre strictement conforme à la solution de base. Il sera rédigé un acte d'engagement par solution proposée, et les candidats joindront également à leur proposition les notes de calculs, plans ou documentations permettant l'examen de la variante proposée.
Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L2112-2 du code de la commande publique.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 870 000 💰
Informations sur les options
Description des options:
“Pour le lot no17, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle:
Tranche ferme,
Tranche optionnelle no1: Extincteur”
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vrd Abords
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦 Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 225 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature (DC1) et déclaration du candidat (DC2) ou DUME (Document unique de marché européen),
— accompagnés des pièces justificatives,...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature (DC1) et déclaration du candidat (DC2) ou DUME (Document unique de marché européen),
— accompagnés des pièces justificatives, notamment un justificatif prouvant l'habilitation de la personne physique à engager le candidat,
— si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— chiffre d'affaires des 3 dernières années,
— attestations d'assurance responsabilité civile en cours.” Conditions de participation
“Chiffre d'affaires minimum requis pour les lots suivants:
— lot 3: 4 000 000 EUR HT,
— lot 4: 200 000 EUR HT,
— lot 7: 500 000 EUR HT,
— lot 9: 800 000 EUR...”
Chiffre d'affaires minimum requis pour les lots suivants:
— lot 3: 4 000 000 EUR HT,
— lot 4: 200 000 EUR HT,
— lot 7: 500 000 EUR HT,
— lot 9: 800 000 EUR HT,
— lot 11: 500 000 EUR HT,
— lot 12: 200 000 EUR HT,
— lot 16: 1 000 000 EUR HT,
— lot 17: 1 500 000 EUR HT.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des moyens humains et matériels du candidat,
— liste de 5 références significatives inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires,...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des moyens humains et matériels du candidat,
— liste de 5 références significatives inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“— qualifications suivantes:
—— lot 2: Qualibat 1231 et 1233 et/ou références équivalentes
—— lot 3: Qualibat 2212 et/ou références équivalentes
—— lot 4:...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
— qualifications suivantes:
—— lot 2: Qualibat 1231 et 1233 et/ou références équivalentes
—— lot 3: Qualibat 2212 et/ou références équivalentes
—— lot 4: Qualibat 3222 et/ou références équivalentes
—— lot 7: Qualibat 3712 et/ou références équivalentes
—— lot 9: Qualibat 3532, 4412 et/ou références équivalentes
—— lot 11: Qualibat 4132, 6112 et/ou références équivalentes
—— lot 12: Qualibat 6612 et/ou références équivalentes
—— lot 16: moyen et gros tertiaire industrie — Courants faibles: Cf 3 avec mention FO-MA — Qualibat 5911 ou références équivalentes,
—— lot 17: Qualibat 5112, 5251, 5232, 5312 ou références équivalentes,
— effectif minimum global requis pour les lots suivants:
—— lot 3: 35 personnes,
—— lot 4: 3 personnes,
—— lot 7: 5 personnes,
—— lot 9: 6 personnes,
—— lot 11: 5 personnes,
—— lot 16: 8 personnes,
—— lot 17: 12 personnes.
Pour l'ensemble des qualifications et exigences minimum mentionnées ci-avant, il est précisé, en cas de groupement, que les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat s'apprécient au regard de l'ensemble des membres du groupement.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-07-29
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-07-30
14:00 📅
“Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plate-forme territoires numériques e-bourgogne (profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur) sous la...”
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plate-forme territoires numériques e-bourgogne (profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur) sous la référence mentionnée au II.1.1). Les offres seront transmises obligatoirement de façon dématérialisée sur la plateforme https://marches.e-bourgogne.fr — sous la référence mentionnée au II.1.1).
La visite des lieux est obligatoire pour les lots suivants:
— lot 2: fondations profondes,
— lot 3: gros œuvre — maçonnerie,
— lot 9: menuiseries extérieures métalliques — métallerie,
— lot 11: plâtrerie — peinture,
— lot 16: électricité courants forts et courants faibles,
— lot 17: chauffage — ventilation — rafraîchissement — plomberie.
Contacter Sandra Madrid, service architecture et patrimoine, au +33 385905278 (courriel: sandra.madrid@legrandchalon.fr).
Les créneaux imposés sont les suivants:
— mercredi 26.6.2019 de 8:00 à 10:00,
— jeudi 11.7.2019 de 16:00 à 18:00,
— mardi 16.7.2019 de 10:00 à 12:00.
Un certificat de visite sera signé et joint par le candidat à son dossier d'offre.
Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 22 rue d'Assas, BP 61616
Commune postale: Dijon
Code postal: 21016
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 80739100📞
Courrier électronique: greffe.ta-dijon@juradm.fr📧
Fax: +33 80733989 📠
URL: http://sagace.juradm.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Conformément aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative et au recours Conseil d'État «Tarn-et-Garonne» 358-994 du 4.4.2014.”
Source: OJS 2019/S 113-276374 (2019-06-12)
Avis d'attribution de marché (2019-11-06) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Cité de l'ingénierie numérique et de l'économie créative — réhabilitation et extension du moulin de la Sucrerie Blanche — AOO — lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11,...”
Titre
Cité de l'ingénierie numérique et de l'économie créative — réhabilitation et extension du moulin de la Sucrerie Blanche — AOO — lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 18
AOO19MA48
Afficher plus
Brève description:
“Les travaux sont répartis en 20 lots. Les lots concernés par la présente procédure sont les lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 18, passés selon la...”
Brève description
Les travaux sont répartis en 20 lots. Les lots concernés par la présente procédure sont les lots nº 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 et 18, passés selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2123-1 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Les lots nº 1, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15 et 19 font l'objet d'une autre consultation, passée selon une procédure adaptée. Le lot nº 20 fera l'objet d'une procédure ultérieure. Le délai contractuel de l'opération est fixé à 20 mois (période de congés non déduites, incluses dans ce délais). Une période de préparation est prévue, d'une durée de 6 semaines à compter de la notification du marché. Elle est incluse dans le délai contractuel ci-dessus.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 6272459.05 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Pour le lot nº 2, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur la technique et la méthodologie de l'entreprise pour la réalisation des pieux et...”
Description du marché
Pour le lot nº 2, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur la technique et la méthodologie de l'entreprise pour la réalisation des pieux et micro-pieux. Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante sont tenus de présenter également une offre strictement conforme à la solution de base. Il sera rédigé 1 acte d'engagement par solution proposée.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Prix (pondération): 60 %
Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre — maçonnerie
Description
Description du marché:
“Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot. Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L. 2112-2 du code de la commande...”
Description du marché
Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot. Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Pour le lot nº 3, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle: Tranche ferme, tranche optionnelle nº 1: remise en état de la...”
Description des options
Pour le lot nº 3, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle: Tranche ferme, tranche optionnelle nº 1: remise en état de la plateforme de chantier en fin de travaux.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre: Menuiseries aluminium — façade rideau
Description
Description du marché:
“Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot. Pour le lot nº 7, les candidats doivent obligatoirement chiffrer la prestation supplémentaire suivante:...”
Description du marché
Les variantes ne sont pas autorisées pour ce lot. Pour le lot nº 7, les candidats doivent obligatoirement chiffrer la prestation supplémentaire suivante: plus-value sur façade rideau à vitrage structurel pour vitrage «clair». La personne publique se réserve la possibilité de retenir ou non cette PSE, en fonction des résultats de la consultation.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures métalliques — métallerie
Titre: Plâtrerie — peinture
Informations sur les options
Description des options:
“Pour le lot nº 11, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle: tranche ferme, tranche optionnelle nº 1: enduit pelliculaire sur...”
Description des options
Pour le lot nº 11, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle: tranche ferme, tranche optionnelle nº 1: enduit pelliculaire sur mur en plaques de plâtre avant peinture dans le moulin.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Faux plafonds
Titre: Électricité courants forts et courants faibles
Description
Description du marché:
“Pour le lot nº 16, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur l'ensemble des équipements techniques. Les candidats qui présenteront des offres...”
Description du marché
Pour le lot nº 16, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur l'ensemble des équipements techniques. Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante sont tenus de présenter également une offre strictement conforme à la solution de base. Il sera rédigé 1 acte d'engagement par solution proposée, et les candidats joindront également à leur proposition les notes de calculs, plans ou documentations permettant l'examen de la variante proposée. Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Pour le lot nº 16, le marché est décomposé en une tranche ferme et 3 tranches optionnelles: tranche ferme, tranche optionnelle nº 1: panneaux...”
Description des options
Pour le lot nº 16, le marché est décomposé en une tranche ferme et 3 tranches optionnelles: tranche ferme, tranche optionnelle nº 1: panneaux photovoltaïques, tranche optionnelle nº 2: remplacement des onduleurs de base par des onduleurs d'autonomie de 30 minutes, tranche optionnelle nº 3: câblage catégorie 7 au lieu de 6.
Afficher plus Description
Description du marché:
“Pour le lot nº 17, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur l'ensemble des équipements techniques. Les candidats qui présenteront des offres...”
Description du marché
Pour le lot nº 17, les variantes sont autorisées. Elles peuvent porter sur l'ensemble des équipements techniques. Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante sont tenus de présenter également une offre strictement conforme à la solution de base. Il sera rédigé 1 acte d'engagement par solution proposée, et les candidats joindront également à leur proposition les notes de calculs, plans ou documentations permettant l'examen de la variante proposée. Ce lot comprend une clause d'insertion sociale dans le cadre de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Pour le lot nº 17, le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle: tranche ferme, tranche optionnelle nº 1: extincteur.” Champ d'application du marché
Titre: VRD abords
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 113-276374
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Fondations profondes
Date de conclusion du contrat: 2019-09-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Elts
Adresse postale: 16 route des Sables
Commune postale: Chaponost
Code postal: 69630
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 195 260 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Gros œuvre — maçonnerie
Date de conclusion du contrat: 2019-10-18 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Gandin
Adresse postale: 6 chemin des Barres
Commune postale: Crissey
Code postal: 71530
Région: Saône-et-Loire🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 950 000 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Étanchéité
Date de conclusion du contrat: 2019-10-22 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Dazy SARL
Adresse postale: ZA Macon Est
Commune postale: Replonges
Code postal: 01750
Région: Ain🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 131603.40 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Menuiseries aluminium — façade rideau
Nom et adresse du contractant
Nom: Blanchet groupe
Numéro d'enregistrement national: zone Industriel de Vaure
Commune postale: Montbrison
Code postal: 42600
Région: Loire🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 573976.92 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Menuiseries extérieures métalliques — métallerie
Date de conclusion du contrat: 2019-10-21 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Métallerie Grillot
Adresse postale: ZA La Tuilerie
Commune postale: Dracy-le-Fort
Code postal: 71640
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 493710.04 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Plâtrerie — peinture
Nom et adresse du contractant
Nom: SARL Samag
Adresse postale: 9 rue des Alouettes
Commune postale: Saint-Rémy
Code postal: 71100
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 306297.03 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Faux plafonds
Nom et adresse du contractant
Nom: Isoplac SAS
Adresse postale: 13 rue Docteur Quignard
Commune postale: Dijon
Code postal: 21000
Région: Côte-d’Or🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 175027.07 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: Électricité courants forts et courants faibles
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Sochaleg SAS
Adresse postale: 14 rue Paul Sabatier
Commune postale: Chalon-sur-Saône
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 700740.05 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Chauffage — ventilation — rafraîchissement — plomberie
Nom et adresse du contractant
Nom: SARL ETS Moreau
Adresse postale: 26 rue Saint-Martin des Champs
Code postal: 71104
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 745844.54 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 18
Titre: VRD abords
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
“Pour le lot nº 7, la PSE plus-value sur façade rideau à vitrage structurel pour vitrage «extra clair» a été retenue.
Le lot nº 18 a été déclaré infructueux,...”
Pour le lot nº 7, la PSE plus-value sur façade rideau à vitrage structurel pour vitrage «extra clair» a été retenue.
Le lot nº 18 a été déclaré infructueux, aucune offre n'ayant été reçue.
Les marchés signés peuvent être consultés au service de la commande publique — 1 rue de Bourgogne, 71100 Chalon-sur-Saône, après demande de rendez vous par mail adressée à: service.marches@chalonsursaone.fr
Afficher plus Organe de révision
Adresse postale: 22 rue d'Assas — BP 61616
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Conformément aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice
administrative et au recours conseil d'État «Tarn et Garonne» 358-994 du 4.4.2014.”
Source: OJS 2019/S 217-531769 (2019-11-06)