AMOA pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc et les travaux connexes
La mission confiée au titulaire du présent marché est une mission de pilotage et d'assistance générale administrative, technique et financière au maître de l'ouvrage pour la préparation et l'exécution des travaux présentés dans le CCP du marché.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-03-22.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-15.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“AMOA pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble...”
Titre
AMOA pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc et les travaux connexes
2019.AO.4.005
Afficher plus
Produits/services: Services d'ingénierie📦
Brève description:
“La mission confiée au titulaire du présent marché est une mission de pilotage et d'assistance générale administrative, technique et financière au maître de...”
Brève description
La mission confiée au titulaire du présent marché est une mission de pilotage et d'assistance générale administrative, technique et financière au maître de l'ouvrage pour la préparation et l'exécution des travaux présentés dans le CCP du marché.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 260 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'ingénierie📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Dans les locaux du titulaire et sur le site d'exécution des travaux à Marseille
Description du marché:
“Assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et financière pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de...”
Description du marché
Assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et financière pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc et les travaux connexes. Catégorie de services n 12: services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom):
“Le prix des prestations apprécié sur la base d'une simulation financière dont le contenu est arrêté par décision du pouvoir adjudicateur prise préalablement...”
Critère de coût (nom)
Le prix des prestations apprécié sur la base d'une simulation financière dont le contenu est arrêté par décision du pouvoir adjudicateur prise préalablement à l'ouverture des plis;
Afficher plus
Critère de coût (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 260 000 💰
Durée de l'accord
Date de début: 2019-07-01 📅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une lettre de candidature (imprimé DC1 dans sa dernière version ou équivalent), mentionnant la composition du groupement le cas échéant et comportant la...”
Liste et brève description des conditions
— une lettre de candidature (imprimé DC1 dans sa dernière version ou équivalent), mentionnant la composition du groupement le cas échéant et comportant la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 48 du décret du 25.3.2016,
— la déclaration du candidat (imprimé DC2 dans sa dernière version ou équivalent) comportant les renseignements concernant la situation juridique du candidat et sa capacité économique et financière (chiffres d'affaires global et dans le domaine objet du marché sur les 3 derniers exercices disponibles),
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l'entreprise,
— une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale constitutive d'une interdiction de soumissionner en application de l'article 45 de l'ordonnance du 23.7.2015.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés...”
Liste et brève description des critères de sélection
— la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, leurs titres d'études et qualification pour...”
Liste et brève description des critères de sélection
— la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, leurs titres d'études et qualification pour chacune des 3 dernières années,
— la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature,
— une liste des principales prestations de type similaire à celles du marché réalisées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-03-22
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-03-25
00:00 📅
“Le présent marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande en application de l'article 4 de l'ordonnance n 2015-899 du 23.7.2015...”
Le présent marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande en application de l'article 4 de l'ordonnance n 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics et des articles 78 et 80 du décret n 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est conclu sans montant minimum et sans montant maximum. Le présent marché est conclu pour une durée courant de sa date de sa notification jusqu'au terme de la dernière garantie de parfait achèvement (prévue à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période (dans cette dernière hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve). Par dernière garantie de parfait achèvement, il faut prendre en compte l'ensemble des travaux commandés au cours des 12 mois suivant la date de notification des au plus 4 bons de commande portant sur la Mission 2. Une visite du site d'exécution des travaux est obligatoire pour présenter une offre. À cet effet, les candidats participeront à l'une des deux visites organisées:
— soit le 26.2.2019 à 09:30,
— soit le 05.3.2019 à 09:30.
À l'issue de la visite, un certificat de visite daté et signé leur sera remis qui devra impérativement être joint à leur offre. Pour toute question liée à la visite, les candidats peuvent contacter: Gabrielle Maratrat (service achats): gabrielle.maratrat@cprpsncf.fr au +33 495046191 Sophie Negre (service achats): sophie.negre@cprpsncf.fr au +33 495040470. Les visites auront lieu au maximum 7 jours avant la date limite de remise des offres. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour finaliser leur proposition, les candidats doivent faire parvenir au plus tard le 11.3.2019 à 16:00 leur demande écrite éventuelle via la plate-forme de dématérialisation (https://www.achatpublic.com). Les candidats devront s'assurer de la bonne réception de leurs questions dans les délais. Il ne sera procédé à aucune réponse aux questions arrivées hors delà. Une réponse commune sera mise en ligne sur la plate-forme de dématérialisation (https://www.achatpublic.com), s'il s'agit de compléments nécessaires à l'établissement de l'offre, et ce au plus tard, pour les dernières réponses, le 15.3.2019. La CPRPSNCF se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-ci seront envoyées au plus tard le 15.3.2019. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Il est rappelé aux candidats que pour être destinataires des réponses ou de modifications du DCE ils doivent impérativement s'être identifié avec une adresse courriel valide lors du retrait du DCE.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Marseille
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491155050📞
Fax: +33 491544290 📠
URL: http://www.justice.gouv.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal de grande instance
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491155050📞
Fax: +33 491544290 📠
URL: http://www.justice.gouv.fr🌏
Source: OJS 2019/S 036-081314 (2019-02-15)
Avis d'attribution de marché (2019-06-24) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Courrier électronique: matthieu.pons@cprpsncf.fr📧
URL: http://www.cprpsncf.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Protection sociale
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“AMOA pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble...”
Titre
AMOA pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc et les travaux connexes
2019.MN.4.016
Afficher plus
Brève description:
“Le présent marché a pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et financière pour les travaux de réhabilitation de...”
Brève description
Le présent marché a pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et financière pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc et les travaux connexes.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 373 080 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Dans les locaux du titulaire et sur le site d'exécution des travaux à Marseille.”
Description du marché:
“Le présent marché a pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et financière pour les travaux de réhabilitation de...”
Description du marché
Le présent marché a pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et financière pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement et de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc et les travaux connexes.
Afficher plus Critères d'attribution
Prix (pondération): 40
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 036-081314
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019.MN.4.016
Titre:
“AMOA pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement, de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc...”
Titre
AMOA pour les travaux de réhabilitation de l'enveloppe (opérations de réaménagement, de restructuration, améliorant les performances) de l'immeuble Leclerc et les travaux connexes
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2019-06-14 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de PME: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: ACEPP Entreprise — Agence Aix
Adresse postale: 100 rue Pierre Duhem
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13856
Pays: France 🇫🇷
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
URL: http://www.acepp.com🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 260 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 373 080 💰
“L'offre ayant été jugée «Économiquement la plus avantageuse» au regard des critères mentionnés dans le règlement de la consultation a été présentée par la...”
L'offre ayant été jugée «Économiquement la plus avantageuse» au regard des critères mentionnés dans le règlement de la consultation a été présentée par la société ACEPP pour un montant hors taxes de 373 080 EUR pour la simulation financière.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 121-296995 (2019-06-24)