GAP (05) — quartier général Guillaume — réhabilitation des bâtiments 0010, 0012, 0015

DRSID Lyon

Rénovation des bâts 0015, 0012 et 0010 à usages bureautiques et d'hébergements situés au 4 régiment de chasseurs sur la commune de GAP. Le marché comprend 7 lots:
— lot 1: désamiantage,
— lot 2: menuiseries extérieures,
— lot 3: électricité,
— lot 4: 2-œuvre,
— lot 5: chauffage, ventilation, plomberie,
— lot 6: revêtements sols et murs,
— lot 7: peinture.
Voir détails des lots. Chaque lot comprend 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles — tranche ferme: bât 0015 coté nord — TO 1: bât 0015 coté sud — TO 2: bat 0012 première moitié — TO 3: bât 0012 2 moitié — TO 4: bât 0010 première moitié — TO 5: bât 0010 2 moitié. Conditions particulières d'exécution des lots 3 — 4 — 6 et 7: clauses sociales d'insertion: répartition des heures par tranche.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-09-27. L'appel d'offres a été publié le 2018-08-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Cavéglia & Marchetto
• INEO Provence et Côte d'Azur
• La Miroiterie Gapencaise SARL
• SARL Arnaud Peinture
• SARL Eynaud Jean Marie
• Saturnic — AG Développement Centre
• Société d'exploitation Charles
• Société Routière du Midi SAS (mandataire)
• Sogetha (mandataire)
• Therma GED

Qui ?

• DRSID Lyon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Hautes-Alpes
• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-08-06	Avis de marché
2019-02-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-08-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Numéro de référence: DAF_2018_001123
Brève description:

Rénovation des bâts 0015, 0012 et 0010 à usages bureautiques et d'hébergements situés au 4 — lot 1: désamiantage, — lot 2: menuiseries extérieures, — lot 3: électricité, — lot 4: 2 — lot 5: chauffage, ventilation, plomberie, — lot 6: revêtements sols et murs, — lot 7: peinture. Voir détails des lots. Chaque lot comprend 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles — tranche ferme: bât 0015 coté nord — TO 1: bât 0015 coté sud — TO 2: bat 0012 première moitié — TO 3: bât 0012 2

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de construction 📦
Travaux de plomberie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hautes-Alpes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: DRSID Lyon
Adresse postale: BP 97423
Code postal: 69347
Commune postale: Lyon Cedex 07
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: lynda.roussel@intradef.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 437272009 📞
Fax: +33 437273515 📠
URL des documents: http://marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-06 📅
Date limite de soumission: 2018-09-27 📅
Date de publication: 2018-08-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 151-346241
Numéro JO-S: 151
Informations complémentaires
Le marché sera conclu à prix global et forfaitaire.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Rénovation des bâts 0015, 0012 et 0010 à usages bureautiques et d'hébergements situés au 4

— lot 1: désamiantage,

— lot 2: menuiseries extérieures,

— lot 3: électricité,

— lot 4: 2

— lot 5: chauffage, ventilation, plomberie,

— lot 6: revêtements sols et murs,

— lot 7: peinture.

Voir détails des lots. Chaque lot comprend 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles — tranche ferme: bât 0015 coté nord — TO 1: bât 0015 coté sud — TO 2: bat 0012 première moitié — TO 3: bât 0012 2

Intitulé du lot: Lot nº 1: Désamiantage
Numéro du lot: 1
Brève description:

Lot à corps d'état unique. Les travaux consistent à désamianter les locaux repérés comme contaminés avant intervention des autres corps d'état dans les bâts 0015 — 0012 et 0010.

Durée de l'accord: 12 mois
Informations complémentaires: Le marché sera conclu à prix global et forfaitaire.
Intitulé du lot: Lot 2: menuiseries extérieures
Numéro du lot: 2
Brève description:

Lot à corps d'état unique. Les travaux concernent la fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium et en PVC pour les bâts 0015 — 0012 et 0010 après la dépose des baies existantes.

Durée de l'accord: 26 mois
Intitulé du lot: Lot 3: électricité
Numéro du lot: 3
Brève description:

Lot à corps d'état unique. Travaux d'électricité courant fort et courant faible, dans les 3 bâtiments.

Durée de l'accord: 40 mois
Informations complémentaires: Le marché sera conclu à prix mixtes.
Intitulé du lot: Lot 4: 2
Numéro du lot: 4
Brève description:

Ce lot comprend 4 corps d'état:

— CE 1: go/plâtrerie/cloisonnement,

— CE 2: plafonds suspendus,

— CE 3: planchers surélevés,

— CE 4: menuiseries intérieures.

Intitulé du lot: Lot 5: chauffage, ventilation, plomberie
Numéro du lot: 5
Brève description:

Ce lot comprend 3 corps d'état:

— CE 1: plomberie,

— CE 2: ventilation,

— CE 3: chauffage.

Durée de l'accord: 24 mois
Intitulé du lot: Lot 6: revêtements sols et murs
Numéro du lot: 6
Brève description:

Lot à corps d'état unique. L'objet des travaux est la réalisation des ouvrages scellés, collés ou posés sur les sols et les parois verticales, constitués de céramique ainsi que la pose de revêtements souples, y compris la fourniture et pose des accessoires divers, pour les 3 bâtiments.

Intitulé du lot: Lot 7: peinture
Numéro du lot: 7
Brève description:

Lot à corps d'état unique. Les travaux à réaliser sont:

— les revêtements confectionnés au moyen de produits de peinture et préparations assimilées (vernis, lasures, enduits de peinture, etc...),

— les revêtements muraux tendus ou collés (papiers peints, toiles, tissus naturels ou synthétiques, collés ou tendus),

— le nettoyage du chantier à la fin de tous les travaux sur les 3 bâtiments.

Durée de l'accord: 18 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier général Guillaume — GAP (05).

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2018-09-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: http://marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Pour chaque lot, chaque tranche aura une période de préparation de 2 mois, non comprise dans le délai d'exécution de la tranche. Délais détaillés dans les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises. Le délai d'exécution propre au lot pour lequel le titulaire s'engage sera notifié par ordre de service avec le calendrier détaillé d'exécution. Le délai de validité des offres est de 6 mois. Il court à compter de la date limite de remise des offres fixée en page de garde du règlement de consultation jusqu'à la date de décision d'attribution prise par le représentant du pouvoir adjudicateur. Les prix sont révisables. Avance fixée à 20 % du montant (TTC) pour les marchés supérieurs à 50 000 EUR HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Une retenue de garantie est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements; son montant est égal à 5 % du montant du marché, augmenté du montant des avenants ou des décisions de poursuivre au-delà du montant contractuel. La retenue de garantie sera remplacée, au gré du titulaire, par et seulement par, une garantie à première demande. L'ensemble du dossier est consultable et téléchargeable sur le site www.marches-publics.gouv.fr — les entreprises devront laisser sur ce site une adresse mail valide en cas de modification du dossier. Il est possible de transmettre les offres par voie électronique (modalités précisées dans le règlement de consultation). Les candidats devront exclusivement poser leurs questions sur la PLACE (www.marches-publics.gouv.fr). Un courriel de réponse leur sera alors adressé. Uniquement en cas de dysfonctionnement de la PLACE, les candidats pourront s'adresser à: Mme Roussel Lynda — tél +33 437272009 — lynda.roussel@intradef.gouv.fr — toute question dont la réponse pourrait avoir un impact sur la teneur de l'offre devra parvenir au service au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de RO. Le candidat ou le mandataire du groupement devra obligatoirement visiter les lieux. Afin de convenir d'un rendez vous les entreprises s'adresseront à:

1) ADC Martinez-Corral — tél +33 427372375 ou;

2) Mr Lamoureux — tél +33 437272366.

Le candidat joindra l'attestation de visite à son offre. Aucune visite ne sera effectuée entre le 1

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2018/S 151-346241 (2018-08-06)

Avis d'attribution de marché (2019-02-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Rénovation des bats 0015, 0012 et 0010 à usages bureautiques et d'hébergements situés au 4

Valeur totale du marché: 11699054.80 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-21 📅
Date de publication: 2019-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 039-087333
Se réfère à l'avis: 2018/S 151-346241
Numéro JO-S: 39

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot no 1: Desamiantage
Brève description:

Lot à corps d'état unique. Les travaux consistent à désamianter les locaux repérés comme contaminés avant intervention des autres corps d'état dans les bats 0015 - 0012 et 0010

Intitulé du lot: Lot 2: menuiseries exterieures
Brève description:

Lot à corps d'état unique. Les travaux concernent la fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium et en PVC pour les bats 0015 - 0012 et 0010 après la dépose des baies existantes

Intitulé du lot: Lot 3: Electricité
Brève description:

Lot à corps d'état unique. Travaux d'électricité courant fort et courant faible, dans les 3 bâtiments

Intitulé du lot: Lot 4: second œuvre
Brève description:

Ce lot comprend 4 corps d'état: Ce1: go / platrerie / cloisonnement - ce2: Plafonds suspendus - ce3: Planchers surélevés - ce4: Menuiseries intérieures

Ce lot comprend 3 corps d'état: Ce1: Plomberie - ce2: Ventilation - ce3: Chauffage

Intitulé du lot: Lot 6: Revetements sols et murs
Brève description:

Lot à corps d'état unique. L'Objet des travaux est la réalisation des ouvrages scellés, collés ou posés sur les sols et les parois verticales, constitués de céramique ainsi que la pose de revêtements souples, y compris la fourniture et pose des accessoires divers, pour les 3 bâtiments

Lot à corps d'état unique. Les travaux à réaliser sont: - les revêtements confectionnés au moyen de produits de peinture et préparations assimilées (vernis, lasures, enduits de peinture, etc...) - les revêtements muraux tendus ou collés (papiers peints, toiles, tissus naturels ou synthétiques, collés ou tendus) - le nettoyage du chantier à la fin de tous les travaux sur les 3 bâtiments

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier Général Guillaume - gAP (05)

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 80
Critère de coût (nom): Valeur technique
Critère de coût (pondération): 20

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-01-28 📅
Nom: Saturnic — AG Développement Centre
Adresse postale: ZA de la Grèze, BP 40002
Commune postale: Valréas
Code postal: 84602
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 490374829 📞
Courrier électronique: j.spinella@agdevelopment.fr 📧
Pays: Hautes-Alpes 🏙️
Adresse Internet: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Valeur totale du marché: 700 000 EUR 💰
Nom: La Miroiterie Gapencaise SARL
Adresse postale: 7 rue du Commerce, ZA Les Fauvins
Commune postale: Gap
Code postal: 05000
Téléphone: +33 492520264 📞
Courrier électronique: mg@miroiteriegapencaise.com 📧
Valeur totale du marché: 2145761.20 EUR 💰
Nom: Ineo Provence et Côte d'Azur
Adresse postale: 205 rue Georges Claude, BP nº 241000, pôle d'activités d'Aix-en-Provence
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 3
Code postal: 13797
Téléphone: +33 492513876 📞
Courrier électronique: ao.ineopaca-ipc8@engie.com 📧
Valeur totale du marché: 1235042.76 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-01-31 📅
Nom: Société Routière du Midi SAS (mandataire)
Adresse postale: CS 56003 — route de Marseille
Commune postale: Gap Cedex
Code postal: 05001
Téléphone: +33 492516031 📞
Courrier électronique: nathalie.coulaud@eurovia.com 📧
Nom: SARL Eynaud Jean Marie
Adresse postale: 40, ZA Les Eyssagnières
Téléphone: +33 492512178 📞
Courrier électronique: sarl.eynaud@wanadoo.fr 📧
Nom: Société d'exploitation Charles
Adresse postale: 5 route des Fauvins
Adresse Internet: http://WWW.marches-publics.gouv.fr 🌏
Valeur totale du marché: 3078574.92 EUR 💰
Nom: Sogetha (mandataire)
Adresse postale: 54 route de la Luye
Téléphone: +33 492526083 📞
Courrier électronique: bureau@sogetha.fr 📧
Nom: Therma GED
Adresse postale: 16-18 chemin de Patac
Téléphone: +33 492511827 📞
Courrier électronique: therma-ged@wanadoo.fr 📧
Valeur totale du marché: 1855235.92 EUR 💰
Nom: Cavéglia & Marchetto
Adresse postale: 91 bis avenue d'Embrun
Téléphone: +33 492512941 📞
Courrier électronique: caveglia-marchetto@wanadoo.fr 📧
Valeur totale du marché: 1 469 135 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-02-01 📅
Nom: SARL Arnaud Peinture
Adresse postale: ZA Plan de Lardier
Commune postale: Lardier-et-Valenca
Code postal: 05110
Téléphone: +33 492519790 📞
Courrier électronique: etude.arnaudpeinture@orange.fr 📧
Valeur totale du marché: 1 215 305 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
2
1
4
Source: OJS 2019/S 039-087333 (2019-02-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)