Agrandissement du groupe scolaire carreau de Meyzieu. Ouvrage de bâtiment, construction neuve (extension) et réhabilitation (existant), bâtiment de 3 catégorie. L'extension envisagée, accompagnée d'une réorganisation et réhabilitation des locaux existants, vise à permettre l'accueil de jusqu'à 550 enfants de l'école du carreau et des 90 enfants actuellement scolarisés à l'école grand large maternelle. L'extension devra aussi permettre l'accueil des enfants des écoles carreau et grand large (maternelle et élémentaire) au restaurant scolaire. L'opération sera réalisée en site occupé et soumise à des délais contraints. / Le marché court à compter de sa notification prévue le 4.7.2018 jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou, pour le lot espaces verts, jusqu'à la fin du délai de confortement. / Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation du chantier (1 mois) et le délai global d'exécution des travaux (26 mois).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-01-19.
L'appel d'offres a été publié le 2017-12-11.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Agrandissement du Groupe Scolaire Carreau de Meyzieu
17V016T
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Agrandissement du Groupe Scolaire Carreau de Meyzieu. Ouvrage de bâtiment, construction neuve (extension) et réhabilitation (existant), bâtiment de 3...”
Brève description
Agrandissement du Groupe Scolaire Carreau de Meyzieu. Ouvrage de bâtiment, construction neuve (extension) et réhabilitation (existant), bâtiment de 3 catégorie. L'extension envisagée, accompagnée d'une réorganisation et réhabilitation des locaux existants, vise à permettre l'accueil de jusqu'à 550 enfants de l'école du Carreau et des 90 enfants actuellement scolarisés à l'école Grand Large maternelle. L'extension devra aussi permettre l'accueil des enfants des écoles Carreau et Grand Large (maternelle et élémentaire) au restaurant scolaire. L'opération sera réalisée en site occupé et soumise à des délais contraints. / Le marché court à compter de sa notification prévue le 4.7.2018 jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou, pour le lot espaces verts, jusqu'à la fin du délai de confortement. / Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation du chantier (2 mois) et le délai global d'exécution des travaux (26 mois).
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 6409727.16 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition, terrassements, gros-œuvre, maçonnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de fouille et de terrassement📦
Lieu d'exécution: Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Groupe Scolaire Carreau, avenue Benoît Barlet, 69330 Meyzieu
Description du marché: Démolition, terrassements, gros-œuvre, maçonnerie
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1: valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Sous-critère 1: moyens humains affectés au chantier
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 2: moyens mis en œuvre pour respecter les délais avec mode opératoire détaillé”
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Sous-critère 3: prise en compte du phasage dans l'organisation du chantier
Critère de qualité (nom): Sous-critère 4: moyens mis en œuvre pour respecter la charte environnementale
Critère de qualité (nom): Sous-critère 5: procédés de mise en œuvre technique
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 40
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel au titulaire pour la passation de marchés ayant pour objet la réalisation de prestations...”
Description des options
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel au titulaire pour la passation de marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été confiées à l'issue de la présente mise en concurrence, conformément à l'article 30-i 7º du décret.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente, faux-plafonds bois, murs ossature bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Site principal ou lieu d'exécution: Groupe Scolaire Carreau, Avenue Benoît Barlet, 69330 MEYZIEU
Description du marché: Charpente, faux-plafonds bois, murs ossature bois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1: Valeur technique
Critère de qualité (nom): Sous-critère 1: Moyens humains affectés au chantier
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 2: Moyens mis en œuvre pour respecter les délais avec mode opératoire détaillé”
Critère de qualité (nom): Sous-critère 3: Prise en compte du phasage dans l'organisation du chantier
Critère de qualité (nom): Sous-critère 4: Moyens mis en œuvre pour respecter la charte environnementale
Critère de qualité (nom): Sous-critère 5: Procédés de mise en œuvre technique
Informations sur les options
Description des options:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel au titulaire pour la passation de marchés ayant pour objet la réalisation de prestations...”
Description des options
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel au titulaire pour la passation de marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été confiées à l'issue de la présente mise en concurrence, conformément à l'article 30-i 7 du décret
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché: Étanchéité
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures alu laqué
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: Menuiseries extérieures alu laqué
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Serrurerie
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures, mobilier, signalétique
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier📦
Description du marché: Menuiseries intérieures, mobilier, signalétique
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 2: Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (pondération): 7
Critère de qualité (pondération): 3
Prix (pondération): 60
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Doublage, cloisons, peinture intérieure, peinture façades, faux-plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Doublage, cloisons, peinture intérieure, peinture façades, faux-plafonds
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtement sol souple
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché: Revêtement sol souple
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chape ciment, carrelage, faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de chape📦
Description du marché: Chape ciment, carrelage, faïence
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseur
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité: courants forts, courants faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: Électricité: courants forts, courants faibles
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Équipement de cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de restaurants📦
Produits/services supplémentaires: Équipement de cuisine📦
Description du marché: Équipement de cuisine
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Réseaux VRD, revêtement et aménagement de surface
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement du terrain📦
Description du marché: Réseaux VRD, revêtement et aménagement de surface
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts, mobilier extérieur
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Espaces verts, mobilier extérieur
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 20
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Nettoyage
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Services de nettoyage de bâtiments📦
Description du marché: Nettoyage
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 2
Critère de qualité (pondération): 12
Prix (pondération): 80
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2017/S 240-497524
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Démolition, terrassement, gros-œuvre, maçonnerie
Date de conclusion du contrat: 2018-07-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nom et adresse du contractant
Nom: Ellipse SAS
Adresse postale: ZI du Bayon — 1 rue des Lilas
Commune postale: La Ricamarie
Code postal: 42150
Pays: France 🇫🇷
Région: Loire🏙️
URL: http://ellipse-gc.fr🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1256379.21 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Charpente, faux-plafonds bois, murs ossature bois
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nom et adresse du contractant
Nom: SDCC — Société Dauphinoise de Charpente et Couverture
Adresse postale: 1 impasse des Tanneries
Commune postale: Varces
Code postal: 38760
Région: Isère🏙️
URL: http://sdcc.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 326 800 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Étanchéité
Nom et adresse du contractant
Nom: Dazy SARL
Adresse postale: Chemin des Perriers — ZA Est Macon
Commune postale: Replonges
Code postal: 01750
Région: Ain🏙️
URL: http://dazy.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 392536.14 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Menuiseries extérieures alu laqué
Date de conclusion du contrat: 2018-07-05 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 13
Nom et adresse du contractant
Nom: Prod'Alu 01 SARL
Adresse postale: 510 rue des Vareys
Commune postale: Viriat
Code postal: 01440
URL: http://prodalu01.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 325274.55 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Serrurerie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Fontbonne et fils SAS
Adresse postale: 57 rue Emile Zola
Commune postale: Décines Cedex 2
Code postal: 69153
Région: Rhône🏙️
URL: http://fontbonnesas.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 56 889 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Menuiseries intérieures, mobilier, signalétique
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: Thalmann Sarl
Adresse postale: Parc d'activités de Sainte-Consorce
Commune postale: Sainte-Consorce
Code postal: 69280
URL: http://thalmann-lyon.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 353298.20 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Doublage, cloisons, peinture intérieure, peinture façades, faux-plafonds
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 17
Nom et adresse du contractant
Nom: Gpr SAS
Adresse postale: 29 avenue Arsène d'Arsonval — BP 1039
Commune postale: Bourg-en-Bresse Cedex
Code postal: 01009
URL: https://www.groupe-climater.com/gpr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 331165.07 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Revêtement sol souple
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 12
Nom et adresse du contractant
Nom: Dhien Sols
Adresse postale: ZA des Mères
Commune postale: Chirens
Code postal: 38850
URL: https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/521689786-societe-dhien-sols-380110B006740000.html🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 64826.18 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Chape ciment, carrelage, faïence
Date de conclusion du contrat: 2018-07-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: Siaux
Adresse postale: 1167 allée des Mûriers
Commune postale: Chonas-l'Amballan
Code postal: 38121
URL: https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/329664049-siaux--380286B001280000.html🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 170 000 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Ascenseur
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Schindler SA
Adresse postale: 56 avenue du Progrès — CS 20038
Commune postale: Chassieu Cedex
Code postal: 69687
URL: http://schindler.com🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 24 150 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires
Nom et adresse du contractant
Nom: Goiffon SA
Adresse postale: 38 rue de Verdun
Commune postale: Villefranche-sur-Saône
Code postal: 69400
URL: https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/683780050-entreprise-goiffon-sa-690368B000050000.html🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 832787.51 💰
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Électricité - courants forts, courants faibles
Nom et adresse du contractant
Nom: Reverchon Electricité sarl
Adresse postale: 73 rue Mathieu Dussurgey
Commune postale: Saint-Fons
Code postal: 69190
URL: https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/481632347-reverchon-electricite-690105B016080000.html🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 390 000 💰
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Équipement de cuisine
Nom et adresse du contractant
Nom: Hie Équipement Sarl
Adresse postale: 22 rue des Platanes
Commune postale: Saint-Égrève
Code postal: 38120
URL: http://hieequipement.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 25792.21 💰
1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Réseaux VRD, revêtement et aménagement de surface
Nom et adresse du contractant
Nom: Stal TP SAS
Adresse postale: 37 rue Ampère
Commune postale: Chassieu
Code postal: 69680
URL: http://staltp.com🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 607190.19 💰
1️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Espaces verts, mobilier extérieur
Nom et adresse du contractant
Nom: Idverde (Agence de Lyon)
Adresse postale: 405 avenue des Frères Lumière
Commune postale: Genay
Code postal: 69730
URL: http://idverde.com🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 228 841 💰
1️⃣6️⃣
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: Nettoyage
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Rhonis Sarl
Adresse postale: 6 boulevard André Lassagne
Commune postale: Brignais
Code postal: 69530
URL: http://rhoni-group.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 23797.90 💰
“Suite à la phase de candidatures et à la sélection opérée, le nombre d'offres reçues par lot est le suivant:
— lot 1 : 5 offres,
— lot 2 : 4 offres,
— lot 3...”
Suite à la phase de candidatures et à la sélection opérée, le nombre d'offres reçues par lot est le suivant:
— lot 1 : 5 offres,
— lot 2 : 4 offres,
— lot 3 : 5 offres,
— lot 4 : 5 offres,
— lot 5 : 4 offres,
— lot 6 : 4 offres,
— lot 7 : 10 offres,
— lot 8 : 8 offres,
— lot 9 : 5 offres,
— lot 10 : 3 offres,
— lot 11 : 3 offres,
— lot 12 : 5 offres,
— lot 13 : 4 offres,
— lot 14 : 6 offres,
— lot 15 : 8 offres,
— lot 16 : 2 offres.
— durée des marchés: Les marchés courent à compter de leur notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou, pour le lot espaces verts, jusqu'à la fin du délai de confortement,
— les marchés sont conclus à prix forfaitaire,
— référence de la publication au BOAMP.: Parution le 14.12.2017, Avis nº 17-174113.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 478141065 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr📧
Fax: +33 478141065 📠
Source: OJS 2018/S 149-340418 (2018-08-01)