Marché de Maîtrise d'oeuvre pour la relocalisation de Martinique 1ere, dans la tour Martinique à Fort de France

France Télévisions

Groupement de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation des travaux d'adaptation des locaux de la tour Martinique pour la relocalisation de Martinique 1ere.
Le groupement devra être constitué des métiers suivants:
— architecte d'intérieur ou designer d'espace,
— Ingénieurs fluides ( électricité, climatisations, plomberie), Ingénieurs structure (IGH et ERP) et Ingénieurs acoustique
— architecte (inscrit à l'ordre pour déposer un permis de construire),
— Coordinateur SSI,
— Ordonnancement Pilotage Chantier.
L'information suivante est non contractuelle
La période du marché est de 40 mois:
10 mois d'études (de la phase APS à la phase AMT),
18 mois de chantier,
1 an de période de garantie de parfait achèvement.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-09-28. L'appel d'offres a été publié le 2015-08-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-08-27 Avis de marché
2016-05-06 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Quantité ou étendue:
Le Maitre d'oeuvre aura en charge la conception et la réalisation des travaux pour environ 3 000 m2 de surface utile de bureaux et de locaux process dans une tour IGH existante.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: France Télévisions
Adresse postale: 7 esplanade Henri de France
Code postal: 75907
Commune postale: Paris Cedex 15

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-27 📅
Date limite de soumission: 2015-09-28 📅
Date de publication: 2015-09-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 168-306810
Numéro JO-S: 168
Informations complémentaires
Cette consultation est passée selon la procédure de l'Appel d'Offres Restreint. A ce titre, la première phase est une phase de candidature, où les candidats doivent fournir uniquement les documents indiqués indiqués à l'article III.2.1, III.2.2 et III.2.3 du présent avis de marché. Le dossier de consultation des entreprises ne sera transmis qu'aux candidats retenus à l'issue de cette phase de sélection des candidatures. Le représentant du pouvoir adjudicateur ouvre le pli et vérifie la recevabilité du candidat au regard des pièces administratives et de ses capacités pour répondre aux besoins exprimés. Si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces relatives à la candidature, dont la production était réclamée, sont absentes ou incomplètes, le candidat pourra être amené à compléter son dossier sur demande du pouvoir adjudicateur, dans un délai maximum de 2 jours calendaires à compter de l'envoi de cette demande par mèl. Si passé ce délai, le dossier n'est pas complet, le pouvoir adjudicateur l'éliminera. Cette possibilité de régularisation est une faculté offerte au pouvoir adjudicateur mais en aucun cas une obligation. La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 23 du Décret nº 2005-1742 du 30.12.2005. Seront éliminés: Les candidats qui ne peuvent pas soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.1.2005 modifiée. Les candidats dont les dossiers sont incomplets ou qui n'ont pas fourni les renseignements exigés et ce après éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article 23-I du décret 2005-1742 du 30.12.2005. Puis parmi les candidats restant, seront écartés les candidats ne respectant pas le(s) niveau(x) minimum de capacité prescrit(s) OU les candidats ne disposant manifestement pas des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter le marché, c'est-à-dire ceux dont les capacités sont, à l'évidence, sans qu'il soit besoin d'un examen approfondi du dossier de candidature, insuffisantes pour assurer l'exécution des prestations faisant l'objet du marché. Pour la remise de sa candidature Le candidat doit impérativement choisir entre: l'envoi sur un support papier OU la transmission électronique. Le mode de transmission papier ou dématérialisé est laissé au libre choix des candidats. 1. En cas de remise papier: Le candidat devra fournir 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (CD ROM,clé USB...). La candidature est transmise sous pli cacheté portant les mentions: France Télévisions — candidature pour «Marché de Maîtrise d'oeuvre pour la relocalisation de Martinique 1ere, dans la tour Martinique à Fort de France» Ne pas ouvrir par le service courrier, Catherine Blachon Direction des Achats Hors Programmes, 7 esplanade Henri de France, 75907 Paris Cedex 15. Les plis ne devront porter aucune mention permettant l'identification de l'auteur (cachet,affranchissement,mention manuscrite...). Ce pli devra être remis contre récépissé ou s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal. Il devra parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus, avant la date et l'heure indiquées au paragraphe IV.3.4 Les candidats devront tenir compte des délais postaux, France Télévisions ne pouvant être tenu pour responsable de retard dus à l'acheminement du courrier. Les plis peuvent être déposés à l'adresse suivante Service Fret, 18 rue Florian Delbarre, 75015 Paris du lundi au vendredi aux horaires suivants: entre 10:00 heures et 17:00 heures. Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les date et heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus. Ils seront alors retournés à leurs auteurs. Nota: il est rappelé que le cachet de la poste ne fait pas foi. 2. En cas de remise électronique: Les plis sont transmis électroniquement sur la plateforme de dématérialisation des marchés de France Télévisions à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_g11R-utALS avant la date et l'heure indiquées au paragraphe IV.3.4. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'un second dépôt par un même signataire se substitue au premier; il y a donc lieu d'adresser une nouvelle candidature complète et non un additif. À défaut, la seconde candidature, qui annule et remplace la première candidature déposée, sera incomplète et donc éliminée.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Groupement de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation des travaux d'adaptation des locaux de la tour Martinique pour la relocalisation de Martinique 1ere.
Le groupement devra être constitué des métiers suivants:
— architecte d'intérieur ou designer d'espace,
— Ingénieurs fluides ( électricité, climatisations, plomberie), Ingénieurs structure (IGH et ERP) et Ingénieurs acoustique
— architecte (inscrit à l'ordre pour déposer un permis de construire),
— Coordinateur SSI,
— Ordonnancement Pilotage Chantier.
L'information suivante est non contractuelle
La période du marché est de 40 mois:
10 mois d'études (de la phase APS à la phase AMT),
18 mois de chantier,
1 an de période de garantie de parfait achèvement.
Quantité ou étendue:
Le Maitre d'oeuvre aura en charge la conception et la réalisation des travaux pour environ 3 000 m
Durée de l'accord: 40 mois
Numéro de référence: IMG MOE Martinique

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les documents à fournir pour le dossier de candidature sont l'ensemble des pièces demandées en article III.2.1, III.2.2 et III.2.3:
Formulaire DC1 « Lettre de candidature » dûment complété, daté et signé (téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/ ;
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Formulaire unique de candidature);
La preuve d'une assurance des risques civils et professionnels.
Situation économique et financière:
Formulaire DC2 «déclaration du candidat » dûment complété, (téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/
Déclaration indiquant les chiffres d'affaires (CA) des candidats sur les trois dernières années et le chiffre d'affaires lié à l'objet du marché sur les trois dernières années.
Les candidats devront démontrer qu'ils disposent des capacités financières pour réaliser les prestations qui font l'objet du marché, notamment que le fait d'exécuter ce marché ne remet pas en cause l'équilibre financier de leur structure eu égard à leur assise financière.
Afficher plus
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire pour justifier de sa capacité financière, le ou les renseignements ou documents demandés ci-dessus, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent.
En cas de candidature sous la forme de groupement, ces déclarations seront exigées de chacun des membres du groupement. Si le candidat souhaite que soient prises en compte les capacités économiques et financières d'un ou plusieurs autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ce ou ces prestataires et le candidat ou les membres du groupement candidat, il produit la déclaration pour chacun des prestataires, et pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces prestataires, un engagement écrit du ou des prestataires de mettre à disposition du candidat les moyens nécessaires à l'exécution du marché.
Afficher plus
L'appréciation des capacités se fera de manière globale.
Capacité technique et professionnelle:
Liste des prestations de même nature exécutées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, appuyée d'attestations du destinataire ou, à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestations de service ou de conduite de travaux de même nature que celle du marché.
Certificats de qualifications professionnelles.
Les candidats devront démontrer qu'ils disposent des capacités techniques (moyens humains) et professionnelles pour réaliser les prestations qui font l'objet du marché.
La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats professionnels ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.
Afficher plus
En cas de candidature sous la forme de groupement, ces déclarations seront exigées de chacun des membres du groupement. Si le candidat souhaite que soient prises en compte les capacités techniques et professionnelles d'un ou plusieurs autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ce ou ces prestataires et le candidat ou les membres du groupement candidat, il produit la déclaration pour chacun des prestataires, et pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces prestataires, un engagement écrit du ou des prestataires de mettre à disposition du candidat les moyens nécessaires à l'exécution du marché.
Afficher plus
L'appréciation des capacités se fera de manière globale.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Un spécialiste de chacun des métiers suivantes: architecte, architecte d'intérieur ou designer d'espaces, Ingénieur fluides ( électricité, climatisations, plomberie), Ingénieur structure (IGH et ERP), Ingénieur acoustique, CSSI et OPC.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Pas de cautionnement exigé.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement propre à l'entreprise. Factures payables à 45 jours fin de mois date de facture.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, la solidarité du mandataire sera exigée.

Procédure
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection:
Qualifications professionnelles de l'équipe: 50 points
Références similaires de même nature exécutées au cours des trois dernières années: 30 points
Chiffre d'affaire sur le dernier exercice disponible: 20 points.
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 43276694700019
Contact
Point de contact: Blachon Catherine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Achatpublic.com
Adresse postale: Plateforme de dématérialisation
Commune postale: Paris
Code postal: 75015
Point de contact: https://www.achatpublic.com/
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_g11R-utALS 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: IMG MOE Martinique
Informations complémentaires
Cette consultation est passée selon la procédure de l'Appel d'Offres Restreint.
A ce titre, la première phase est une phase de candidature, où les candidats doivent fournir uniquement les documents indiqués indiqués à l'article III.2.1, III.2.2 et III.2.3 du présent avis de marché. Le dossier de consultation des entreprises ne sera transmis qu'aux candidats retenus à l'issue de cette phase de sélection des candidatures.
Afficher plus
Le représentant du pouvoir adjudicateur ouvre le pli et vérifie la recevabilité du candidat au regard des pièces administratives et de ses capacités pour répondre aux besoins exprimés.
Si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces relatives à la candidature, dont la production était réclamée, sont absentes ou incomplètes, le candidat pourra être amené à compléter son dossier sur demande du pouvoir adjudicateur, dans un délai maximum de 2 jours calendaires à compter de l'envoi de cette demande par mèl. Si passé ce délai, le dossier n'est pas complet, le pouvoir adjudicateur l'éliminera. Cette possibilité de régularisation est une faculté offerte au pouvoir adjudicateur mais en aucun cas une obligation.
Afficher plus
La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 23 du Décret nº 2005-1742 du 30.12.2005.
Seront éliminés:
Les candidats qui ne peuvent pas soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.1.2005 modifiée.
Les candidats dont les dossiers sont incomplets ou qui n'ont pas fourni les renseignements exigés et ce après éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article 23-I du décret 2005-1742 du 30.12.2005.
Puis parmi les candidats restant, seront écartés les candidats ne respectant pas le(s) niveau(x) minimum de capacité prescrit(s) OU les candidats ne disposant manifestement pas des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter le marché, c'est-à-dire ceux dont les capacités sont, à l'évidence, sans qu'il soit besoin d'un examen approfondi du dossier de candidature, insuffisantes pour assurer l'exécution des prestations faisant l'objet du marché.
Afficher plus
Pour la remise de sa candidature
Le candidat doit impérativement choisir entre:
l'envoi sur un support papier OU la transmission électronique.
Le mode de transmission papier ou dématérialisé est laissé au libre choix des candidats.
1. En cas de remise papier:
Le candidat devra fournir 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (CD ROM,clé USB...).
La candidature est transmise sous pli cacheté portant les mentions:
France Télévisions — candidature pour «Marché de Maîtrise d'oeuvre pour la relocalisation de Martinique 1ere, dans la tour Martinique à Fort de France» Ne pas ouvrir par le service courrier, Catherine Blachon Direction des Achats Hors Programmes, 7 esplanade Henri de France, 75907 Paris Cedex 15.
Afficher plus
Les plis ne devront porter aucune mention permettant l'identification de l'auteur (cachet,affranchissement,mention manuscrite...).
Ce pli devra être remis contre récépissé ou s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal.
Il devra parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus, avant la date et l'heure indiquées au paragraphe IV.3.4
Les candidats devront tenir compte des délais postaux, France Télévisions ne pouvant être tenu pour responsable de retard dus à l'acheminement du courrier.
Les plis peuvent être déposés à l'adresse suivante Service Fret, 18 rue Florian Delbarre, 75015 Paris du lundi au vendredi aux horaires suivants: entre 10:00 heures et 17:00 heures.
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les date et heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus. Ils seront alors retournés à leurs auteurs.
Nota: il est rappelé que le cachet de la poste ne fait pas foi.
2. En cas de remise électronique:
Les plis sont transmis électroniquement sur la plateforme de dématérialisation des marchés de France Télévisions à
l'adresse suivante:
avant la date et l'heure indiquées au paragraphe IV.3.4.
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'un second dépôt par un même signataire se substitue au premier; il y a donc lieu d'adresser une nouvelle candidature complète et non un additif. À défaut, la seconde candidature, qui annule et remplace la première candidature déposée, sera incomplète et donc éliminée.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2015/S 168-306810 (2015-08-27)
Avis d'attribution de marché (2016-05-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 279 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Martinique 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
Adresse Internet: http://www.francetelevisions.fr 🌏
Courrier électronique: catherine.blachon@francetv.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-06 📅
Date de publication: 2016-05-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 090-160286
Se réfère à l'avis: 2015/S 168-306810
Numéro JO-S: 90

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Groupement de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation des travaux d'adaptation des locaux de la tour Martinique pour la relocalisation de Martinique 1ère.
Le groupement est constitué des métiers suivants:
— bureau d'étude technique (structure, fluides, ERP, IGH),
— coordinateur SSI,
— ordonnancement pilotage chantier.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Rse
Critère de qualité (pondération): 5
Pondération du prix: 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-01-06 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Personne morale de droit privé en charge d'une mission de service public

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé contractuel (CJA, art L551-13 et suivants) après la signature du contrat.
Source: OJS 2016/S 090-160286 (2016-05-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
2 AID SARL Acoustique Vivié & Associés Atelier d'architecture Gbaguidi EURL Berim Antilles Guyane Epure Selarl
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'ingénierie Services de conseil en matière... Services de conseil en ingénierie de... Services de conseil en insonorisation et... Services de conception technique Services de conception technique des... Services relatifs aux aspects économiques...