Services d'assurances construction pour l'opération de la construction du nouvel établissement pour le Centre hospitalier de Longué (49)

Centre hospitalier de Longué

Lot n° 1 tous Risques Chantier.
Lot n° 2 dommages Ouvrage avec CCRD.
Coût prévisionnel (TTC 19,60 %): 24 750 000 EUR TTC (tous travaux et honoraires )
Date prévisionnelle de début des travaux : courant novembre 2013
durée du marché ou délai d'exécution: 24 mois pour le lot n° 1 TRC à dater de la doc + 12 mois maintenance-visite et à dater de la DOC pour le lot n° 2 DO jusqu'à 120 mois passé la date de réception de l'ouvrage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-10-21. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-05.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-09-05 Avis de marché
Avis de marché (2013-09-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'assurance tous risques chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'assurance tous risques chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier de Longué
Adresse postale: 26 rue du Docteur Tardif, BP 49
Code postal: 49160
Commune postale: Longué-Jumelles

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-05 📅
Date limite de soumission: 2013-10-21 📅
Date de publication: 2013-09-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 175-302233
Numéro JO-S: 175
Informations complémentaires
Pour obtenir des renseignements relatifs aux modalités téléchargement du dossier de consultation et/ou au dépôt d'une offre dématérialisée les candidats devront se rapprocher impérativement et exclusivement de la société Hexa Repro, 85 rue Ferdinand Vest, contact : michelle Goguelet ou Nicolas Hermant, F-49800 Trélazé. Tél.(+33) 241726572. e-mail : plan@hexarepro.fr Fax : (+33) 241726573. URL : http://demat.hexa-repro.fr Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient éventuellement nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date et heure limite de remise des offres une demande écrite à M Philippe Hein transmise par courriel uniquement à pmhconseils@gmail.com, il ne sera donné aucune suite aux demandes de renseignements formulées par téléphone étant bien rappelé ici que les réponses aux questions posées par les candidats seront communiquées simultanément à l'ensemble des candidats connus car s'étant identifiés pour retirer le dossier de consultation. Une réponse circonstanciée sera communiquée via http://demat.hexa-repro.fr à tous les candidats concernés au plus tard 6 jours avant la date et heure limite de remise des offres. Le Règlement de consultation définit la liste des documents demandés pour l'établissement de l'offre et les conditions de présentation et de remise des candidatures et des offres. Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : En application de l'article 56 du CMP et du décret n Adresse où les offres doivent être transmises : voir les dispositions du règlement de consultation Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.9.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lot n° 1 tous Risques Chantier.
Lot n° 2 dommages Ouvrage avec CCRD.
Coût prévisionnel (TTC 19,60 %): 24 750 000 EUR TTC (tous travaux et honoraires )
Date prévisionnelle de début des travaux : courant novembre 2013
durée du marché ou délai d'exécution: 24 mois pour le lot n° 1 TRC à dater de la doc + 12 mois maintenance-visite et à dater de la DOC pour le lot n° 2 DO jusqu'à 120 mois passé la date de réception de l'ouvrage.
Numéro du lot: 1
Brève description: Lot 1 tous Risques Chantier.
Numéro du lot: 2
Brève description: Lot 2 dommages Ouvrage avec CCRD.
Durée de l'accord: 24 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Longué, 49160 Longué.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se reporter au Règlement de Consultation.
Situation économique et financière: Se reporter au Règlement de Consultation.
Capacité technique et professionnelle: Se reporter au Règlement de Consultation.
Exécution du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Se reporter au règlement de consultation.
L’exécution du service est réservée à une profession particulière:
La prestation est réservée aux compagnies ou mutuelles d'assurances et leurs représentants éventuels.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. critère 1 : valeur technique notée sur 100 : (60)
2. critère 2 : prix noté sur 100 : (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Jean-Christophe Pinson
Nom: Hexa Repro
Adresse postale: 85 rue Ferdinand Vest
Commune postale: Trélazé
Code postal: 49800
Téléphone: +33 241726573 📞
Courrier électronique: plan@hexarepro.fr 📧
URL des documents: http://demat.hexa-repro.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Pour obtenir des renseignements relatifs aux modalités téléchargement du dossier de consultation et/ou au dépôt d'une offre dématérialisée les candidats devront se rapprocher impérativement et exclusivement de la société Hexa Repro, 85 rue Ferdinand Vest, contact : michelle Goguelet ou Nicolas Hermant, F-49800 Trélazé. Tél.(+33) 241726572.
Afficher plus
e-mail : plan@hexarepro.fr Fax : (+33) 241726573. URL : http://demat.hexa-repro.fr
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient éventuellement nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date et heure limite de remise des offres une demande écrite à M Philippe Hein transmise par courriel uniquement à pmhconseils@gmail.com, il ne sera donné aucune suite aux demandes de renseignements formulées par téléphone étant bien rappelé ici que les réponses aux questions posées par les candidats seront communiquées simultanément à l'ensemble des candidats connus car s'étant identifiés pour retirer le dossier de consultation.
Afficher plus
Une réponse circonstanciée sera communiquée via http://demat.hexa-repro.fr à tous les candidats concernés au plus tard 6 jours avant la date et heure limite de remise des offres.
Le Règlement de consultation définit la liste des documents demandés pour l'établissement de l'offre et les conditions de présentation et de remise des candidatures et des offres.
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
En application de l'article 56 du CMP et du décret n
Adresse où les offres doivent être transmises : voir les dispositions du règlement de consultation
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.9.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette - BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44041
Source: OJS 2013/S 175-302233 (2013-09-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services financiers et d'assurance Services d'assurance et services de retraite Services d'assurance Services d'assurance défense et... Services d'assurance tous risques chantier