Marché de maîtrise d'oeuvre pour remplacement de la passerelle du marché et sa mise en accessibilité PMR avec intégration de locaux techniques

ville de Maisons-Laffitte

Les principales prestations sont les suivantes :
- démolition et reconstruction de la passerelle au-dessus de voies ferrées SCNF (plages travaux réservées pour juin et août 2015) ;
- insertion urbaine de la passerelle et mise en accessibilité PMR par ascenseurs ;
- traitement architectural soigné de la mise en accessibilité PMR avec notamment l'intégration de locaux techniques dans les appuis ;
- élaboration des documents de communication auprès de riverains et des élus.
le coût prévisionnel des travaux est estimé à 2 500 000 EUR HT

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-24. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-05-23 Avis de marché
2013-05-29 Informations complémentaires
2013-12-06 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-05-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Maisons-Laffitte
Adresse postale: 48 avenue de Longueil
Code postal: 78600
Commune postale: Maisons-Laffitte
Contact
Adresse Internet: http://www.maisonslaffitte.fr 🌏
Courrier électronique: achats@maisonslaffitte.fr 📧
Téléphone: +33 134931244 📞
Fax: +33 134931251 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-23 📅
Date limite de soumission: 2013-06-24 📅
Date de publication: 2013-05-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 101-173081
Numéro JO-S: 101
Informations complémentaires
La consultation est passée par maîtrise d'oeuvre sans concours européen en application des articles 35-i-2° et 74-iii-1° et 4° du Code des marchés publics. Les prestations font l'objet de 2 tranches définies comme suit : - tranche ferme : avant-projet (Avp), études de projet (Pro), assistance pour la passation des contrats de travaux (Act), examen de conformité (Visa), direction de l'exécution du contrat de travaux (Det), assistance lors des opérations de réception (Aor). - tranche conditionnelle : mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier (Opc). La tranche conditionnelle sera affermie dans un délai de 18 mois à compter de la notification du marché. Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité de dédit en cas de non affermissement de la tranche conditionnelle. Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution d'une tranche. Le marché est divisé en 6 phases définies comme suit : missions de conception (15 mois) : - phase no1 : avant-projet (4 mois) ; - phase no2 : études de projet (5 mois) ; - phase no3 : assistance pour la passation des contrats de travaux (6 mois dont 3 mois pour le Dce) ; missions de realisation (10 mois) : - phases no4 et no5 : examen de conformité-visa et direction de l'exécution du contrat de travaux (9 mois) ; - phase no6 : assistance lors des opérations de réception (1 mois) Tout au long des différentes phases une mission complémentaire relative à la réalisation de documents de communication devra être réalisée par le titulaire du marché. Les différentes phases sont détaillées dans le planning prévisionnel de l'opération joint au présent dossier de consultation. Conditions de remise des candidatures : cf. Article 4.2 du RAPC. Le Pouvoir Adjudicateur retiendra au minimum 3 candidatures et 5 au maximum Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.5.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les principales prestations sont les suivantes :
- démolition et reconstruction de la passerelle au-dessus de voies ferrées SCNF (plages travaux réservées pour juin et août 2015) ;
- insertion urbaine de la passerelle et mise en accessibilité PMR par ascenseurs ;
- traitement architectural soigné de la mise en accessibilité PMR avec notamment l'intégration de locaux techniques dans les appuis ;
- élaboration des documents de communication auprès de riverains et des élus.
le coût prévisionnel des travaux est estimé à 2 500 000 EUR HT
Durée de l'accord: 25 mois
Numéro de référence: 04SV13
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Ville de Maisons-Laffitte (entre la rue de la passerelle et la rue Jean Mermoz), 78600 Maisons Laffitte.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : cf. Article 4-1 du Rapc.
Ne Peuvent répondre au présent appel public à candidature que les candidats présentant les compétences et qualifications suivantes :
- conception et réalisation d'ouvrages d'art, en particulier de passerelles piétonnes ;
- travaux en milieu ferroviaire ;
- architecture ;
- mise en accessibilité PMR des espaces publics
Situation économique et financière:
- une déclaration du chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles
Capacité technique et professionnelle:
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ;
- une déclaration indiquant les moyens matériels et ressources informatiques dont le prestataire dispose pour l'exécution des prestations ;
- une description par photographies et documents graphiques des réalisations estimées les plus représentatives par rapport à l'objet de la consultation, avec indication du type de mission réalisées la période de réalisation et du coût des travaux ;
- pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels), ainsi que le cas échéant la liste des éventuelles fournitures en cours en précisant pour chacune d'elles le montant et la nature des fournitures exécutées.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Sans objet.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. Le paiement s'effectuera sur les fonds propres de la ville de Maisons-Laffitte.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Aucune forme de groupement (solidaire ou conjoint) n'est imposée par le Pouvoir Adjudicateur.
Toutefois, dans le cas d'un groupement, le mandataire sera obligatoirement le bureau d'ingénierie ayant les compétences en ouvrages d'art et en travaux en milieu ferroviaire.
le Pouvoir Adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du Code des marchés publics

Procédure
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 5
Critères objectifs de sélection: cf. Article 4-3 du RAPC
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. González Tony, responsable du service
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 04SV13
Informations complémentaires
La consultation est passée par maîtrise d'oeuvre sans concours européen en application des articles 35-i-2° et 74-iii-1° et 4° du Code des marchés publics.
Les prestations font l'objet de 2 tranches définies comme suit :
- tranche ferme : avant-projet (Avp), études de projet (Pro), assistance pour la passation des contrats de travaux (Act), examen de conformité (Visa), direction de l'exécution du contrat de travaux (Det), assistance lors des opérations de réception (Aor).
Afficher plus
- tranche conditionnelle : mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier (Opc).
La tranche conditionnelle sera affermie dans un délai de 18 mois à compter de la notification du marché.
Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité de dédit en cas de non affermissement de la tranche conditionnelle. Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution d'une tranche.
Le marché est divisé en 6 phases définies comme suit :
missions de conception (15 mois) :
- phase no1 : avant-projet (4 mois) ;
- phase no2 : études de projet (5 mois) ;
- phase no3 : assistance pour la passation des contrats de travaux (6 mois dont 3 mois pour le Dce) ;
missions de realisation (10 mois) :
- phases no4 et no5 : examen de conformité-visa et direction de l'exécution du contrat de travaux (9 mois) ;
- phase no6 : assistance lors des opérations de réception (1 mois)
Tout au long des différentes phases une mission complémentaire relative à la réalisation de documents de communication devra être réalisée par le titulaire du marché.
Les différentes phases sont détaillées dans le planning prévisionnel de l'opération joint au présent dossier de consultation.
Conditions de remise des candidatures : cf. Article 4.2 du RAPC.
Le Pouvoir Adjudicateur retiendra au minimum 3 candidatures et 5 au maximum
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.5.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78011
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://www.ta.versailles.juradm.fr/ta/versailles/index_ta_co.shtml 🌏
Fax: +33 139205487 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 101-173081 (2013-05-23)
Informations complémentaires (2013-05-29)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-29 📅
Date de publication: 2013-05-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 104-178389
Se réfère à l'avis: 2013/S 101-173081
Numéro JO-S: 104
Source: OJS 2013/S 104-178389 (2013-05-29)
Avis d'attribution de marché (2013-12-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 214 150 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Commune postale: Maisons Laffitte

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-06 📅
Date de publication: 2013-12-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 239-416000
Numéro JO-S: 239
Informations complémentaires
Le présente marché comprend: - une tranche ferme : avant-projet (AVP), études de projet (PRO), assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), examen de conformité (VISA), direction de l'exécution du contrat de travaux (DET), assistance lors des opérations de réception (AOR). - une tranche conditionnelle : mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier (OPC). La durée du marché est de 25 mois à compter de la date de notification. Annonce n° 313, BOAMP 100 B du 28.5.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.12.2013.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Ville de Maisons-Laffitte (entre la rue de la Passerelle et la rue Jean Mermoz), 78600 Maisons Laffitte.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-12-02 📅
Nom: Groupement AIA Ingenierie (mandataire) / Explorations Architecture
Adresse postale: 20 rue Lortet
Commune postale: Lyon Cedex 07
Code postal: 69341
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse Internet: http://www.ta-versailles.juradm.fr/ta/versailles/index_ta_co.shtml 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Versailles Cedex
Source: OJS 2013/S 239-416000 (2013-12-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines