Assistant à maître d'ouvrage en matière d'espaces publics, de voirie et réseaux pour l'aménagement de la Plaine Montaigu
Ville de Melun
Les missions de l'amo Technique en matière des espaces publics, voiries et réseaux sont : 1ère mission : Assistance et d'accompagnement à la réalisation des voiries reliant les infrastructures aux équipements publics sur la tranche no1 de l'éco-quartier, lesquels équipements sont sous maîtrise d'ouvrage publique pendant toutes les phases de réalisation du projet à savoir : phase de conception, de réalisation, réception, phase de mise en oeuvre des garanties (décennale, de parfait achèvement, contractuelles). La vigilance doit notamment porter sur les matériaux (durabilité, provenance..) et la maintenance. 2ème mission : Assistance et d'accompagnement du maître de l'ouvrage durant l'opération de viabilisation des parcelles sur lesquelles seront construits les futurs équipements publics de la Ville de Melun (établir des diagnostiques, des préconisations, et des synthèses, mission de conseil en vue de proposer au maître d'ouvrage un process en vue de la réalisation d'investigations complémentaires visant à assurer la conformité des essais techniques sur site, vérifier les données géométriques, topographiques, altimétriques, vérifier les fiches d'ouvrages établies par l'aménageur, participer aux réunions de conception et de chantier, assister le maître d'ouvrage pour les opérations de pré-réception, de réception et de livraison). 3ème mission : Conseil technique et de terrain relative aux risques financiers, et juridiques techniques en matière d'assurances, de durabilité des travaux, des matériaux, de conception des ouvrages selon leurs usages. De leur capacité, leur dimensionnement,les missions annoncées ci-dessus seront étendues pendant les phases suivantes: Phase 1 : Recueil des informations et expertise préliminaire, Phase 2 : Etudes davp, Phase 3 : Etudes de projet, Phase 4 : DET, Phase 5 : AOR, Phase 6 : GpaLe marché comprend 1 tranche ferme et 2 tranches conditionnelles.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-07-22. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-07.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services d'architecture, d'ingénierie et de planification › Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
- • Services d'architecture, d'ingénierie et de planification › Études de faisabilité, service de conseil, analyse
- • Services techniques › Services d'assistance technique
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-06-07 | Avis de marché |
Avis de marché (2013-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'assistance technique
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'assistance technique 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Melun
Adresse postale: Maison du Projet, 2 ter rue Edouard Branly
Code postal: 77000
Commune postale: Melun
Contact
Courrier électronique: oxygene@ville-melun.fr 📧
Téléphone: +33 160560340 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-07 📅
Date limite de soumission: 2013-07-22 📅
Date de publication: 2013-06-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 111-189813
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.6.2013.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Durée de l'accord: 48 mois
Numéro de référence: 2013_06_06
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: "Plaine de Montaigu", 77000 Melun.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Procédure
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 5
Critères objectifs de sélection:
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix (60)
2. La qualité de l'offre en termes de solidité, cohérence, clarté, respect des exigences du maître d'ouvrage (30)
3. Le respect délais et la réactivité opérationnelle, le délai d'exécution des éléments de mission, délais des rendus le respect du planning (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Bascou Stephanie
Nom: Mairie de Melun, Maison du Projet
Adresse postale: 2 ter rue Edouard Branly
Point de contact: Mme Bascou Stéphanie
Nom: Site de Marchesonline
URL des documents: http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do 🌏
Téléphone: +33 160560349 📞
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013_06_06
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Téléphone: +33 160506630 📞
Source: OJS 2013/S 111-189813 (2013-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'assistance technique
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'assistance technique 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Melun
Adresse postale: Maison du Projet, 2 ter rue Edouard Branly
Code postal: 77000
Commune postale: Melun
Contact
Courrier électronique: oxygene@ville-melun.fr 📧
Téléphone: +33 160560340 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-07 📅
Date limite de soumission: 2013-07-22 📅
Date de publication: 2013-06-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 111-189813
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.6.2013.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les missions de l'amo Technique en matière des espaces publics, voiries et réseaux sont : 1ère mission : Assistance et d'accompagnement à la réalisation des voiries reliant les infrastructures aux équipements publics sur la tranche no1 de l'éco-quartier, lesquels équipements sont sous maîtrise d'ouvrage publique pendant toutes les phases de réalisation du projet à savoir : phase de conception, de réalisation, réception, phase de mise en oeuvre des garanties (décennale, de parfait achèvement, contractuelles). La vigilance doit notamment porter sur les matériaux (durabilité, provenance..) et la maintenance. 2ème mission : Assistance et d'accompagnement du maître de l'ouvrage durant l'opération de viabilisation des parcelles sur lesquelles seront construits les futurs équipements publics de la Ville de Melun (établir des diagnostiques, des préconisations, et des synthèses, mission de conseil en vue de proposer au maître d'ouvrage un process en vue de la réalisation d'investigations complémentaires visant à assurer la conformité des essais techniques sur site, vérifier les données géométriques, topographiques, altimétriques, vérifier les fiches d'ouvrages établies par l'aménageur, participer aux réunions de conception et de chantier, assister le maître d'ouvrage pour les opérations de pré-réception, de réception et de livraison). 3ème mission : Conseil technique et de terrain relative aux risques financiers, et juridiques techniques en matière d'assurances, de durabilité des travaux, des matériaux, de conception des ouvrages selon leurs usages. De leur capacité, leur dimensionnement,les missions annoncées ci-dessus seront étendues pendant les phases suivantes: Phase 1 : Recueil des informations et expertise préliminaire, Phase 2 : Etudes davp, Phase 3 : Etudes de projet, Phase 4 : DET, Phase 5 : AOR, Phase 6 : GpaLe marché comprend 1 tranche ferme et 2 tranches conditionnelles.
Afficher plus
Numéro de référence: 2013_06_06
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: "Plaine de Montaigu", 77000 Melun.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Formulaire Dc1 (lettre de cadidature)- formulaire Dc2 (déclaration du candidat)(a défaut des imprimés Dc1, Dc2 lettre de candidature et déclaration du candidat établies sur papier libre)- attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant qu'il ne rend pas dans les cas de l'article L1414-4 du code général des collectivités territoriales- fiche d'identification de chacune des entités du groupement.
Afficher plus
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffres d'affaires concernant les prestations, auxquels se référe le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices- la preuve d'une assurance pour les risques professionnels en cours de validité et concernant les prestations auxquelles se référe le présent marché.
Afficher plus
- Le détail des moyens en personnel et matériel utilisés pour réaliser les missions : les coordonnées complètes du responsable des missions, référent direct dénommé " directeur de projet " tout au long de la procédure, la présentation précise de l'équipe dédiée sous tableau excel. Le prestataire devra intégrer le plan de charge du présent marché dans son propre plan de charge. Une note sur l'équipe visant à présenter l'organisation méthodologique de celle-ci et leur adéquation avec les attentes du maître d'ouvrage etc. (voir Règlement de Consultation)- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose.- Déclaration relative à l'importance des effectifs pour chacune des trois dernières années.- Trois expériences similaires à l'objet de la présente consultation en cours d'exécution ou exécutées en expliquant clairement le projet, la nature de travaux, les mètres linéaire des réseaux, ainsi que tout document attestant de la compétence du candidat dans les matières faisant l'objet du marché, entre autre suivant les qualifications de l'organisme de Qualification de l'ingénierie (Opqibi) ou organisme équivalent. - justificatifs sur les compétences du candidat au regard de l'objet. Pour cette mission, il est particulièrement recherché un Ingénier spécialisé en VRD, un économiste des infrastructures au niveau de coût global (maintenance, entretien, durabilité), un juriste, un environnementaliste, un ingénieur fluide, un bet vrd dont le chauffage urbain (géothermie de Melun), spécialisés dans le domaine des espaces publics et VRD.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
Caution personnelle et solidaire ou garantie à première demande d'un montant équivalent à l'avance de 5% prévue au marché.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement des sommes dues dans un délai maximum de 30 (trente) jours par virement.
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅
Procédure
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 5
Critères objectifs de sélection:
les candidatures seront examinées au regard de niveaux de capacités professionnels, techniques et financières
Date d'envoi des invitations: 2013-09-10 📅
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix (60)
2. La qualité de l'offre en termes de solidité, cohérence, clarté, respect des exigences du maître d'ouvrage (30)
3. Le respect délais et la réactivité opérationnelle, le délai d'exécution des éléments de mission, délais des rendus le respect du planning (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Bascou Stephanie
Nom: Mairie de Melun, Maison du Projet
Adresse postale: 2 ter rue Edouard Branly
Point de contact: Mme Bascou Stéphanie
Nom: Site de Marchesonline
URL des documents: http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do 🌏
Téléphone: +33 160560349 📞
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013_06_06
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Téléphone: +33 160506630 📞
Source: OJS 2013/S 111-189813 (2013-06-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕