Missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination pour le pôle Versailles Chantiers

Ville de Versailles

Le présent marché se compose de 5 tranches définies ainsi qu'il suit:
— Tranche ferme " mission OPC pôle chantiers ",
— Tranche conditionnelle no 1 " passage sous parvis ",
— Tranche conditionnelle no2 " reconversion halle Fret ",
— Tranche conditionnelle no3 " travaux préalables au lancement de projet immobilier - démolition du bâtiment et du parking silo ",
— Tranche conditionnelle no4 " travaux préalables au lancement de projet immobilier - reconstitution du stationnement ".
Les tranches conditionnelles seront affermies au plus tard à la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-06-05. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-04-24 Avis de marché
2012-07-27 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-04-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Versailles
Adresse postale: service des marchés publics, RP 1144
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://www.achats.versailles.fr 🌏
Téléphone: +33 130978462 📞
Fax: +33 130978423 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-24 📅
Date limite de soumission: 2012-06-05 📅
Date de publication: 2012-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 83-136402
Numéro JO-S: 83
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.versailles.fr. Marché à tranches conditionnelles délai d'exécution: chaque tranche (tranche ferme et tranches conditionnelles) est conclue pour une durée allant de la notification du présent marché jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement pour les ouvrages concernés. Unité monétaire utilisée, l'euro. 1) DC1 2) DC2 3) la fiche de renseignement administrative annexée au règlement de consultation 4) la liste de références similaires indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux les plus importants 5) acte d'engagement 6) décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 7) mémoire technique (cf. décomposition dans le règlement de la consultation) 8) attestation de visite du site. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.4.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché se compose de 5 tranches définies ainsi qu'il suit:
— Tranche ferme " mission OPC pôle chantiers ",
— Tranche conditionnelle no 1 " passage sous parvis ",
— Tranche conditionnelle no2 " reconversion halle Fret ",
— Tranche conditionnelle no3 " travaux préalables au lancement de projet immobilier - démolition du bâtiment et du parking silo ",
— Tranche conditionnelle no4 " travaux préalables au lancement de projet immobilier - reconstitution du stationnement ".
Les tranches conditionnelles seront affermies au plus tard à la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.
Numéro de référence: 12fs-Sm-0925-O

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Financé par le budget de la Ville sur divers crédits de fonctionnement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ce marché sera attribué à une entreprise générale ou un groupement d'entreprises.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. la valeur technique de l'offre, au regard du mémoire technique présenté % (60)
2. Prix des prestations % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.versailles.fr 🌏
Nom: Céline Reboulet
Adresse postale: service des marchés publics, 56 avenue de Saint Cloud, RP 1144
Téléphone: +33 130978434 📞
Courrier électronique: celine.reboulet@versailles.fr 📧
Nom: Mairie de Versailles: service des marchés publics
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud, RP 1144
Téléphone: +33 130978196 📞
Courrier électronique: marches.publics@versailles.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12fs-Sm-0925-O
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.versailles.fr. Marché à tranches conditionnelles délai d'exécution: chaque tranche (tranche ferme et tranches conditionnelles) est conclue pour une durée allant de la notification du présent marché jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement pour les ouvrages concernés. Unité monétaire utilisée, l'euro. 1) DC1 2) DC2 3) la fiche de renseignement administrative annexée au règlement de consultation 4) la liste de références similaires indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux les plus importants 5) acte d'engagement 6) décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 7) mémoire technique (cf. décomposition dans le règlement de la consultation) 8) attestation de visite du site.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.4.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Fax: +33 139205487 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Délai d'introduction des recours: la juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis (article R551-7 du code de justice administrative).
Source: OJS 2012/S 083-136402 (2012-04-24)
Avis d'attribution de marché (2012-07-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 186 300 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: service des marchés publics, Rp 1144

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-27 📅
Date de publication: 2012-08-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 146-243502
Se réfère à l'avis: 2012/S 83-136402
Numéro JO-S: 146
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.versailles.fr. Ce marché a été conclu pour un montant global forfaitaire décomposé comme suit: - tranche ferme (mission Opc pôle Chantiers): 137 250 EUR HT; - tranche conditionnelle no 1 (Pem - passage sous parvis): 4 050 EUR HT; - tranche conditionnelle no 2 (reconversion de l'ancienne halle frêt): 34 200 EUR HT; - tranche conditionnelle no 3 (travaux préalables au lancement de projet immobilier - démolition du bâtiment et du parking silo): 5 400 EUR HT; - tranche conditionnelle no 4 (travaux préalables au lancement de projet immobilier - reconstitution du stationnement): 5 400 EUR (HT). Les pièces du marché sont consultables sur demande au service des marchés publics, dans la limite du respect du secret industriel et commercial régi par l'article 7 de la loi no 2000-321 du 12.4.2000. Annonce no385, BOAMP 83 B du 27.4.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.7.2012.
Afficher plus

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-06-27 📅
Nom: Aretec
Adresse postale: 6 rue Sadi Carnot
Commune postale: Bagnolet Cedex
Code postal: 93540
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2012/S 146-243502 (2012-07-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines