2012-048-Camy

CAMY

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation des voiries, réseaux et études hydrauliques dans le cadre de l'opération de prolongement de l'avenue du Béarn au Parc d'activités "Les Graviers" à Buchelay (78).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-10-08. L'appel d'offres a été publié le 2012-08-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-08-24 Avis de marché
2013-01-03 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-08-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Quantité ou étendue:
L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 2 000 000 EUR (HT). Le marché de maîtrise d'oeuvre comportera 1 tranche ferme comprenant 6 missions de base: - avant-Projet (AVP), - etudes de projet (PRO), - assistance pour la passation du contrat de travaux (ACT), - visas sur les études d'exécution (Visa), - direction des travaux (DET), - assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) Le marché de maîtrise d'oeuvre comportera une tranche conditionnelle comportant une mission complémentaire: - ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Camy
Adresse postale: rue des Pierrettes
Code postal: 78200
Commune postale: Magnanville
Contact
Courrier électronique: commandepublique@mantesenyvelines.fr 📧
Téléphone: +33 130989749 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-24 📅
Date limite de soumission: 2012-10-08 📅
Date de publication: 2012-08-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 165-274059
Numéro JO-S: 165
Informations complémentaires
Il est précisé qu'au stade de la candidature une attention particulière sera portée sur les compétences de l'équipe désignée dans les domaines suivants: - aménagement de voirie et réseaux divers - aménagements paysagers: paysagiste DPLG - etudes hydrauliques - transport en commun: aménagement de voie TCSP Un manquement ou une carence, même pour un seul élément de mission entraînera une élimination de la candidature du candidat à ce stade comme irrégulière. la tranche conditionnelle sera affermie au plus tard au PRO par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur prendra sa décision au vu du PRO fourni. La décision d'affermir la tranche sera notifiée au titulaire du marché par courrier en recommandé avec accusé de réception. Si la tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire ne pourra pas bénéficier d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.8.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation des voiries, réseaux et études hydrauliques dans le cadre de l'opération de prolongement de l'avenue du Béarn au Parc d'activités "Les Graviers" à Buchelay (78).
Numéro de référence: 2012-048-CAMY
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Buchelay, 78200 Buchelay, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail;
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; Une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Certificats de qualifications professionnelles: paysagiste DPLG.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Financement par fonds propres. Délai global de paiement: 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Le rôle du responsable de la mission (mandataire en cas de groupement) sera assuré par le bureau d'études en voirie et réseaux divers. Il est interdit au mandataire d'être membre de plusieurs groupements.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (70)
2. Prix (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service commande publique
M. Braye Dominique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Communauté d'agglomération Mantes en Yvelines
Point de contact: Mlle Pervent Magali
Téléphone: +33 130987849 📞
Fax: +33 130987801 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_Ia1ZD550dV 🌏
Courrier électronique: commandepublique@camy-info.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-048-CAMY
Informations complémentaires
Il est précisé qu'au stade de la candidature une attention particulière sera portée sur les compétences de l'équipe désignée dans les domaines suivants: - aménagement de voirie et réseaux divers - aménagements paysagers: paysagiste DPLG - etudes hydrauliques - transport en commun: aménagement de voie TCSP Un manquement ou une carence, même pour un seul élément de mission entraînera une élimination de la candidature du candidat à ce stade comme irrégulière. la tranche conditionnelle sera affermie au plus tard au PRO par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur prendra sa décision au vu du PRO fourni. La décision d'affermir la tranche sera notifiée au titulaire du marché par courrier en recommandé avec accusé de réception. Si la tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire ne pourra pas bénéficier d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.8.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: CAMY service des affaires juridiques et mutualisé de la commande publique
Adresse postale: rue des Pierrettes
Commune postale: Magnanville
Code postal: 78200
Téléphone: +33 130989754 📞
Fax: +33 130987801 📠
Source: OJS 2012/S 165-274059 (2012-08-24)
Avis d'attribution de marché (2013-01-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 73 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Camy

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-03 📅
Date de publication: 2013-01-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 004-003871
Se réfère à l'avis: 2012/S 165-274059
Numéro JO-S: 4
Informations complémentaires
Annonce nº267, BOAMP 165 B du 28.08.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 03.01.2013.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Buchelay, 78200 Buchelay

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-11-27 📅
Nom: Soderef SA (mandataire avec comme cotraitants ; agence topo et technologies nouvelles
Adresse postale: 620 rue Nungesser et Coli Guichainville, BP 992
Commune postale: Évreux
Code postal: 27009
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 14

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Camy service des affaires juridiques et mutualisé de la commande publique
Source: OJS 2013/S 004-003871 (2013-01-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines