Travaux de bâtiment sur le Parking Sécurisé Poids Lourds (PSPL) de l'aire de Mionnay Est et Ouest

APRR.

Cette consultation concerne les travaux de Bâtiment s'inscrivant dans le cadre de la création d'un parking sécurisé Poids Lourds (PSPL) sur l'aire de Mionnay Est et Ouest.

Date limite

Deadline 2026-06-25

Qui ?

• APRR.

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-05-12	Avis de marché

Avis de marché (2026-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de bâtiment sur le Parking Sécurisé Poids Lourds (PSPL) de l'aire de Mionnay Est et Ouest
Numéro de référence: BPC003159
Brève description:
“Cette consultation concerne les travaux de Bâtiment s'inscrivant dans le cadre de la création d'un parking sécurisé Poids Lourds (PSPL) sur l'aire de Mionnay...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Description
Identifiant interne: BPC003159
Titre: Parking Sécurisé Poids Lourds (PSPL) de l'aire Mionnay Est et Ouest - Travaux de Bâtiment
Description du marché:
“Cette consultation s'intègre dans le cadre de l'opération PSPL qui a pour objet la création d'un Parking sécurité poids lourds (PSPL) sur l'aire de MACON SAI...”
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution global du marché est de 50 semaines à compter de la date de démarrage du premier délai partiel. Le délai d'exécution global du marché c...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de fondation 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Carrelage mural 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Travaux de façade 📦
Code postal: 01390
Ville: Mionnay
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Ain 🏙️
Durée de l'accord: 50 (WEEK)
Durée de l'accord
Date de début: 2027-01-04 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de p...”
Critères d'attribution
Prix ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Les travaux se situent sur l'aire de Mionnay Est et Ouest (01) sur l'autoroute A46.”
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de fondation 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Carrelage mural 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Travaux de façade 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-06-25 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-06-25 15:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Saint Apollinaire
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“La séance n'est pas publique”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-06-25 15:00:00 📅
Lieu:
“Saint Apollinaire”
Informations complémentaires:
“La séance n'est pas publique”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Aprr.
Numéro d'enregistrement national: 70202787100467
Département: DICC - Direction Infrastructure et Contrats de Concession - Service SOM
Adresse postale: 36, rue du Docteur Schmitt
Code postal: 21850
Commune postale: Saint apollinaire
Région: Côte-d’Or 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Direction des Opérations Service Opérationnel Marchés
Courrier électronique: gec-cellule-marches@aprr.fr 📧
Téléphone: 0000000000 📞
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_SM8876y014 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Affaires économiques et financières
Communication
URL des documents: https://aprr.achatpublic.com 🌏
URL de participation: https://aprr.achatpublic.com/ 🌏
Identifiant de l’avis antérieur: 764020-2025
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Informations complémentaires: A/ Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com...”

Informations complémentaires

Informations complémentaires:
A/ Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant "Groupe APRR" dans la rubrique "Organisme". Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la Consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier
le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôts du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
B/ Le candidat peut se présenter sous la forme d'une entreprise unique ou d'un groupement d'entreprises avec désignation d'un mandataire commun. En cas de groupement, le mandataire devra impérativement présenter tous ses cotraitants et le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature. Le groupement retenu sera, au choix de ce derniers soit un groupement solidaire soit un groupement conjoint donc le mandataire sera solidaire.
C/ Les candidatures multiples ne sont pas autorisées. Une entreprise ne pourra déposer qu'un seul dossier de candidature (par lot, le cas échéant), soit en tant que candidature unique, soit comme mandataire d'un groupement, soit comme cotraitante d'un groupement. En cas de consultation allotie, l'interdiction de candidature multiple se vérifie lot par lot. Le présence d'une même entreprise en qualité de sous-traitante de plusieurs candidats admise. La composition d'un groupement ne
peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché que dans le cas prévus dans le Code de la commande publique.
D/ Au niveau de la candidature, les pièces à fournir relatif à la candidature, permettant
d'examiner les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles, sont définies dans le Règlement de la consultation.
E/ La Société éliminera tout candidat faisant l'objet d'une interdiction de soumissionner à un
marché public, en application des dispositions des articles du Code de la commande publique (L21411 à L214111).
F/ Le MOA exige un niveau spécifique minimal en chiffre d'affaires annuel de : 2 000 000 € HT

Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 17540111600082
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nancy@justice.fr 📧
Téléphone: 03 83 90 85 00 📞
URL: https://www.justice.gouv.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.justice.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d'enregistrement national: 17540111600082
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-nancy@justice.fr 📧
Téléphone: 03 83 90 85 00 📞
URL: https://www.justice.gouv.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.justice.gouv.fr 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Ils figurent à l'article L12220 du Code de la voirie routière.”
Source: OJS 2026/S 093-334351 (2026-05-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)