le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage concernant la conception, la constitution et le suivi des dossiers loi " sur l'eau " et le suivi des travaux dans le cadre de la réfection et la réparation de ponts à Suippes (51600)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-09-28.
L'appel d'offres a été publié le 2023-08-03.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“suippes - camp - plusieurs zones - réfection/Reconstruction de 7 ponts - marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage
DAF_2023_000787”
Produits/services: Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie📦
Brève description:
“le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage concernant la conception, la constitution et le suivi des...”
Brève description
le présent marché a pour objet la réalisation d'une mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage concernant la conception, la constitution et le suivi des dossiers loi " sur l'eau " et le suivi des travaux dans le cadre de la réfection et la réparation de ponts à Suippes (51600)
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services divers d'ingénierie📦
Lieu d'exécution: Marne🏙️
Description du marché:
“les prestations seront réalisées conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (Cctp). Elles comprennent notamment : 1. Les...”
Description du marché
les prestations seront réalisées conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (Cctp). Elles comprennent notamment : 1. Les études d'avant-projet, les études de projet et l'assistance aux contrats de travaux ; 2. Le visa des études et études de synthèse, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance lors des opérations de réception
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 72
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-09-28
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-09-29
08:00 📅
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Châlons-En-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
URL: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2023/S 151-481193 (2023-08-03)
Avis d'attribution de marché (2024-04-10) Objet Champ d'application du marché
Titre: SUIPPES (51) - Camp - Plusieurs zones - Réfection/Reconstruction de 7 ponts. Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Numéro de référence: DAF_2023_000787
Brève description:
“Les prestations comprennent notamment :
- les études d'avant-projet, les études de projet et l'assistance aux contrats de travaux ;
- le visa des études et...”
Brève description
Les prestations comprennent notamment :
- les études d'avant-projet, les études de projet et l'assistance aux contrats de travaux ;
- le visa des études et études de synthèse, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance lors des opérations de réception.
Afficher plus
Type de contrat: Services
Produits/services: Services divers d'ingénierie📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 113 260 EUR 💰
Description
Description du marché:
“Les prestations comprennent notamment :
- les études d'avant-projet, les études de projet et l'assistance aux contrats de travaux ;
- le visa des études et...”
Description du marché
Les prestations comprennent notamment :
- les études d'avant-projet, les études de projet et l'assistance aux contrats de travaux ;
- le visa des études et études de synthèse, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance lors des opérations de réception.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Le délai global d'exécution du marché est estimé à 312 semaines.
Le marché sera décomposé en cinq (5) parties techniques au sens de l'article 22 du CCAG-PI...”
Informations complémentaires
Le délai global d'exécution du marché est estimé à 312 semaines.
Le marché sera décomposé en cinq (5) parties techniques au sens de l'article 22 du CCAG-PI 2021.
Le délai contractuel d'exécution des prestations débute à compter de l'ordre de service qui en prescrira le commencement.
Certaines parties techniques pourront se chevaucher et/ou être espacées.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Prix : 60 points
Valeur technique : 40 points
Critère de coût (pondération): 100
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2023-ESID-1100063380
Date de conclusion du contrat: 2024-01-15 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Sas degis/sarl theorems
Numéro d'enregistrement national: 84762779100019
Adresse postale: 34 rue du Lt. Colonel Beaulieu
Code postal: 51100
Commune postale: Reims
Région: Marne🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: etudes@degis.fr📧
Téléphone: 0652540072📞
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: ESID Metz
Numéro d'enregistrement national: 13000190200373
Adresse postale: Caserne Ney - 1 rue du maréchal Lyautey
Commune postale: %etz
Région: Moselle🏙️
Courrier électronique: esid-metz.ach.fct@def.gouv.fr📧
Téléphone: 0326222906📞 Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Activité principale
Défense
Informations complémentaires Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d'enregistrement national: 17510005600019
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Code postal: 51000
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Région: Marne🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr📧
Téléphone: 0326668687📞 Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d'enregistrement national: 17510005600019
Code postal: 51000
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Région: Marne🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr📧
Téléphone: 0326668687📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d'enregistrement national: 17510005600019
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Code postal: 51000
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Région: Marne🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr📧
Téléphone: 0326668687📞
Source: OJS 2024/S 072-214235 (2024-04-10)