Marché de travaux ALLOTI pour la réhabilitation avec extension neuve du site scolaire de St Tronc la Rose - 225 boulevard Paul Claudel - 13 010 MARSEILLE

Société publique des écoles marseillaises

Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet la réhabilitation avec extension neuve du site scolaire de St Tronc la Rose dont les caractéristiques principales sont les suivantes La réhabilitation lourde des bâtiments existants, La construction d'une extension faisant le lien entre deux ailes de bâtiments existants, incluant la création d'un R+1 sur un RdC déjà existant, De cours de récréation végétalisées avec des préaux, ainsi qu'un parvis d'accueil et placette publique. Les caractéristiques des travaux ont été précisées dans la «?note technique?» jointe au présent DCE phase candidatures. Autres caractéristiques du marché : Lieu d'exécution : 225 boulevard Paul Claudel - 13010 MARSEILLE. Montant prévisionnel des travaux : 8 000 000 euro(s) HT. Le délai global prévisionnel pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 25 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement. La durée du marché court jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Les prestations objet du présent marché sont réparties en 9 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché. Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs, ou l'ensemble des lots. Dans cette éventualité, le candidat devra remettre autant de dossier de candidatures que de lot sur lesquels il souhaite soumissionner (candidature sur 2 lots = 2 dossiers de candidatures). Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation Phase candidatures et à la Note technique. La présente consultation est une procédure avec négociation passée, dans le respect des articles R.2161-12 à R.2161-20 du code de la commande publique. Au regard d'une part des prestations de conception confiées aux titulaires pour chacun des lots et d'autre part de la nature, de la complexité technique de l'opération de réhabilitation et d'extension du site scolaire St Tronc la Rose, la procédure avec négociation apparaît pleinement justifiée en application de l'article R.2124-3, 3° et 4° du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable et procédera à l'analyse des candidatures sur la base des critères de sélection définis au présent Règlement de la Consultation phase candidature. Le pouvoir adjudicateur sélectionnera au minimum 3 et au maximum 5 candidats, sous réserve d'un nombre de dossiers de candidature suffisant. Les critères de sélection des candidatures, leur pondération ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les compétences exigés, la capacité économique et financière, et les documents attendus sont précisés dans le Règlement de la consultation

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2026-05-26. L'appel d'offres a été publié le 2026-04-24.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2026-04-24 Avis de marché
Avis de marché (2026-04-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux ALLOTI pour la réhabilitation avec extension neuve du site scolaire de St Tronc la Rose - 225 boulevard Paul Claudel - 13 010 MARSEILLE
Numéro de référence: 2026-0028
Brève description:
Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet la réhabilitation avec extension neuve du site scolaire de St Tronc la Rose dont les caractéristiques principales sont les suivantes La réhabilitation lourde des bâtiments existants, La construction d'une extension faisant le lien entre deux ailes de bâtiments existants, incluant la création d'un R+1 sur un RdC déjà existant, De cours de récréation végétalisées avec des préaux, ainsi qu'un parvis d'accueil et placette publique. Les caractéristiques des travaux ont été précisées dans la «?note technique?» jointe au présent DCE phase candidatures. Autres caractéristiques du marché : Lieu d'exécution : 225 boulevard Paul Claudel - 13010 MARSEILLE. Montant prévisionnel des travaux : 8 000 000 euro(s) HT. Le délai global prévisionnel pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 25 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement. La durée du marché court jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Les prestations objet du présent marché sont réparties en 9 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché. Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs, ou l'ensemble des lots. Dans cette éventualité, le candidat devra remettre autant de dossier de candidatures que de lot sur lesquels il souhaite soumissionner (candidature sur 2 lots = 2 dossiers de candidatures). Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation Phase candidatures et à la Note technique. La présente consultation est une procédure avec négociation passée, dans le respect des articles R.2161-12 à R.2161-20 du code de la commande publique. Au regard d'une part des prestations de conception confiées aux titulaires pour chacun des lots et d'autre part de la nature, de la complexité technique de l'opération de réhabilitation et d'extension du site scolaire St Tronc la Rose, la procédure avec négociation apparaît pleinement justifiée en application de l'article R.2124-3, 3° et 4° du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable et procédera à l'analyse des candidatures sur la base des critères de sélection définis au présent Règlement de la Consultation phase candidature. Le pouvoir adjudicateur sélectionnera au minimum 3 et au maximum 5 candidats, sous réserve d'un nombre de dossiers de candidature suffisant. Les critères de sélection des candidatures, leur pondération ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les compétences exigés, la capacité économique et financière, et les documents attendus sont précisés dans le Règlement de la consultation
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'écoles primaires 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 9
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 9

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Desamiantage / deplombage / curage
Description du marché:
Dépose de tous les éléments amiantés. Travaux de déplombage. Travaux de curage?: dépose avec ou sans réemploi
Informations complémentaires:
La date de démarrage ainsi que le délai prévisionnel d'exécution sont prévisionnels renseignés à titre informatif. Le présent lot comprends la tranche optionnelle suivante : Pour le lot 1?: Demande de dépose soignée en vue d'un réemploi ex-situ Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres pour chacun des lots. Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Adresse postale: 225 boulevard Paul Claudel
Code postal: 13010
Ville: Marseille
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône 🏙️
Durée de l'accord: 25 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-08-01 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Le présent marché comprends les tranches optionnelles suivantes : Pour le lot 8?: Modification de l'aménagement de la placette Pour le lot 8?: Modification de l'aménagement du plateau sportif Pour le lot 1?: Demande de dépose soignée en vue d'un réemploi ex-situ Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres pour chacun des lots. Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle
Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Enveloppe
Description du marché:
Travaux de démolition?: petit bâtiment incluant la purge des fondations existantes, escaliers extérieurs en béton, planchers, acrotères, cheminée et démolition diverse… Création d'une extension en structure béton / bois avec voiles béton intérieurs, création de dallage sur terre plein et de plancher béton, création d'une cage d'ascenseur dans l'existant… Travaux de restructuration?: saignées en sol, ouverture de trémies, bouchement de baies verticales et de trémies, création d'escalier, de rampe et d'emmarchement, relevés béton, percements dans voiles, maçonnerie… Travaux de réfection des façades, peinture minérale… Travaux de réfection de l'étanchéité existante, des descentes EP existantes, pose de lanterneau de désenfumage… Travaux de serrurerie?: fourniture et pose de bloc-portes métalliques, de garde-corps, de mains courantes double hauteur, d'un escalier métallique, de grilles de ventilation… Fourniture et pose de structure bois dont la partie bois de plancher mixte bois / béton. Fourniture et pose de façades à ossature bois. Fourniture et pose de bardage bois. Fourniture et pose de couverture en bac acier et en polycarbonate. Fourniture et pose de châssis bois. Pose de menuiseries de réemploi assemblées. Fourniture et pose de brises-soleil orientables extérieurs anti-effraction ou non…
Afficher plus
Informations complémentaires:
La date de démarrage ainsi que le délai prévisionnel d'exécution sont prévisionnels renseignés à titre informatif
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Cloisons?/ doublages / faux-plafonds / menuiseries interieures / mobilier
Description du marché:
Mise en oeuvre de cloisons, de doublages, d'habillage acoustique et ouvrages divers. Mise en oeuvre de faux plafond avec différents types de dalles, y compris des dalles de réemploi. Fourniture et pose de blocs-portes, de façades de gaines techniques, de châssis vitrés intérieurs... Mise en oeuvre de plinthes bois. Fabrication et mise en place de mobilier de rangement, de bancs, de casiers, de patères, de kitchenette…
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Cloisons 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Revetements de sols et muraux / peinture / nettoyage / signaletique
Description du marché:
Fourniture et pose de sols souples, de carrelage, de faïence... Nettoyage de sols carrelés conservés. Travaux de peinture intérieure?sur l'ensemble des surfaces intérieurs. Fourniture et mise en oeuvre de la signalétique du groupe scolaire. Travaux de nettoyage de chantier
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Electricite courant fort et faible
Description du marché:
Les?prestations électriques?seront celles d'un?établissement scolaire, sans exigences particulières spécifiques
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Chauffage / ventilation / plomberie
Description du marché:
Installation d'une pompe à chaleur et des équipements associés incluant la distribution et les terminaux. Installation de systèmes de ventilation (simple flux, double flux, VMC). Fourniture et pose des réseaux de plomberie et des équipements sanitaires… Mise en service et régulation des systèmes, formation du personnel
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Ascenseurs
Description du marché:
Fourniture et installation d'un ascenseur, desservant 4 niveaux (RdC au R+2 avec un entre-sol)
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Vrd / espace vert et revetements de sols / jeux
Description du marché:
Reprise des réseaux enterrés, réaménagement du parvis d'entrée et création de cours de type oasis, avec conservation des arbres existants, l'installation de mobiliers. De nouvelles plantations seront prévus sur l'ensemble des cours. Un jardin pédagogique pour l'école élémentaire et la maternelle sera créé
Afficher plus
Informations complémentaires:
La date de démarrage ainsi que le délai prévisionnel d'exécution sont prévisionnels renseignés à titre informatif. Le présent lot comprends les tranches optionnelles suivantes : 1. Pour le lot 8 : Modification de l'aménagement de la placette 2. Pour le lot 8 : Modification de l'aménagement du plateau sportif Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres pour chacun des lots. Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Cuisine
Description du marché:
Fourniture, pose, raccordement et mise en service de tous les ouvrages et éléments nécessaires à la réalisation des installations d'équipements de cuisine, le cloisonnement de la chambre froide et la production de froid…
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-05-26 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier ✅
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Facturation électronique: Requise

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Société publique des écoles marseillaises
Numéro d'enregistrement national: 77332
Adresse postale: 5, Boulevard de Dunkerque
Code postal: 13002
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: ANDREATTA Nicolas
Courrier électronique: achats@splain-ecolesmarseillaises.fr 📧
Téléphone: 0000000000 📞
URL: https://www.marches-publics.info/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1812902 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1812902 🌏
Nom: AW Solutions
Le nombre de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure est limité ✅
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les travaux ont été dévolus en lots distincts sur la base de l'identification de prestations distinctes. Néanmoins, le lot n°2 regroupe un ensemble cohérent de prestations dès lors que cette organisation permet de ne pas rendre techniquement difficile leur réalisation et d'en assurer une coordination appropriée au regard des obligations applicables. En effet, afin d'atteindre les performances fixées au marché et de répondre aux exigences réglementaires et contractuelles confiées au Maître de l'ouvrage, une attention particulière doit être portée aux performances d'étanchéité à l'air. Les tests d'étanchéité à l'air, nécessaires pour l'établissement de l'attestation thermique établie à la livraison, ont pu mettre en évidence que les désordres d'étanchéité se situent principalement au niveau des interfaces entre prestations concourant à l'enveloppe de l'opération de travaux. La multiplicité des interfaces pour ces prestations constitue un facteur de risque susceptible de complexifier l'atteinte des objectifs de performance, et ainsi de compromettre la conformité au permis de construire. Dans ce contexte, afin de respecter ces obligations, il apparaît nécessaire de renforcer la maîtrise des interfaces techniques par une organisation reposant sur un périmètre contractuel et technique unique, en confiant à un opérateur la responsabilité globale des prestations relatives à l'enveloppe du bâtiment. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'autoriser ou de ne pas autoriser les variantes lors de la phase offre pour chacun des lots. Le présent marché comprends les tranches optionnelles suivantes : Pour le lot 8?: Modification de l'aménagement de la placette Pour le lot 8?: Modification de l'aménagement du plateau sportif Pour le lot 1?: Demande de dépose soignée en vue d'un réemploi ex-situ Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres pour chacun des lots. Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle. En application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. En application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du futur marché comportera une clause d'insertion obligatoire, à hauteur de 10% des heures travaillées, sur les lots adaptés. Les modalités d'exécution seront précisées au Dce de la phase offres. La pondération prévisionnelle des critères de sélection des offres sera la suivante : prix 60%, technique 40%. Pour chaque lot, le prix est global et forfaitaire. Le contenu du Dce phase offres sera précisé lors de la phase offres. Le pouvoir adjudicateur peut en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation sur la base des critères de jugement des offres définis au Règlement de la Consultation phase offres
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 82A1C6E7-B912-C468-90944DA3E8692C10
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Code postal: 13281
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-marseille@justice.fr 📧
Téléphone: 0491155050 📞
Fax: 0491544290 📠
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 82A1C6F7-CC0F-BDCD-4A499B8A13C5C3A9
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 082-291870 (2026-04-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention