la mission qui sera confiée au maître d'oeuvre est une mission de maîtrise d'oeuvre, déterminée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur afférentes à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée .- Améliorer et sécuriser l'accessibilité piétonne y/c au sein de l'éco station bus- prévoir des infrastructures cyclables et conforter la place du vélo (R.E.R vélo)- réorganiser l'éco station bus en améliorant son insertion urbaine et en réorganisant et dissociant les usages de dépose reprise et régulation- redéfinir la place des taxis, des deux roues motorisés, le dépose minute, au sein d'un pôle pratiqué par de nombreux piétons- améliorer l'information voyageur ainsi que le confort d'attente- affirmer l'espace public au sein du pôle en intégrant une dimension environnementale et paysagère forteenveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 7 700 000 euro(s) (H.T.).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-11-14.
L'appel d'offres a été publié le 2023-10-13.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“maitrise d'oeuvre pour le Pôle d'échange multimodal - plaisir Grignon
23fs-Mp-1661-E”
Produits/services: Services d'ingénierie📦
Brève description:
“la mission qui sera confiée au maître d'oeuvre est une mission de maîtrise d'oeuvre, déterminée en application des dispositions législatives et...”
Brève description
la mission qui sera confiée au maître d'oeuvre est une mission de maîtrise d'oeuvre, déterminée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur afférentes à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée .- Améliorer et sécuriser l'accessibilité piétonne y/c au sein de l'éco station bus- prévoir des infrastructures cyclables et conforter la place du vélo (R.E.R vélo)- réorganiser l'éco station bus en améliorant son insertion urbaine et en réorganisant et dissociant les usages de dépose reprise et régulation- redéfinir la place des taxis, des deux roues motorisés, le dépose minute, au sein d'un pôle pratiqué par de nombreux piétons- améliorer l'information voyageur ainsi que le confort d'attente- affirmer l'espace public au sein du pôle en intégrant une dimension environnementale et paysagère forteenveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 7 700 000 euro(s) (H.T.).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: Yvelines 🏙️
Description du marché:
“la mission qui sera confiée au maître d'oeuvre est une mission de maîtrise d'oeuvre, déterminée en application des dispositions législatives et...”
Description du marché
la mission qui sera confiée au maître d'oeuvre est une mission de maîtrise d'oeuvre, déterminée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur afférentes à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée .- Améliorer et sécuriser l'accessibilité piétonne y/c au sein de l'éco station bus- prévoir des infrastructures cyclables et conforter la place du vélo (R.E.R vélo)- réorganiser l'éco station bus en améliorant son insertion urbaine et en réorganisant et dissociant les usages de dépose reprise et régulation- redéfinir la place des taxis, des deux roues motorisés, le dépose minute, au sein d'un pôle pratiqué par de nombreux piétons- améliorer l'information voyageur ainsi que le confort d'attente- affirmer l'espace public au sein du pôle en intégrant une dimension environnementale et paysagère forteenveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 7 700 000 euro(s) (H.T.).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“- Qualité des références présentées dans les domaines de compétences demandées, de nature et d'ampleur similaires.- Adéquation des moyens matériels, humains...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
- Qualité des références présentées dans les domaines de compétences demandées, de nature et d'ampleur similaires.- Adéquation des moyens matériels, humains et financiers du candidat à la nature et l'importance des prestations prévues
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“en application de l'article R.2122-7 du Ccp, le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à des marchés sans mise en concurrence ni publicité...”
Description des options
en application de l'article R.2122-7 du Ccp, le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à des marchés sans mise en concurrence ni publicité pour des prestations similaires à celles du marché en cours, à exécuter par le même Titulaire
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et R2143-6 à R2143-10 du code...”
Liste et brève description des conditions
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et R2143-6 à R2143-10 du code de la commande publique concernant les interdictions de soumissionner.- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Le cas échéant, pouvoir de la personne ayant qualité à engager le candidat.- En cas de groupement, mandat donné par le co-traitant au mandataire.- Uniquement pour l'architecte paysagiste : Fourniture du titre pour exercer la profession ou du diplôme
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- A produire au stade de l'attribution du marché:* Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.* Attestations et...”
Liste et brève description des critères de sélection
- A produire au stade de l'attribution du marché:* Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.* Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (ancien imprimé Dc7 ou imprimé Noti2) ou documents équivalents en cas de candidat étranger.* Attestation d'assurance en cours de validité.- en complément du Dc1, les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, utiliser le formulaire Dc2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou un document équivalent.- Il est précisé que le document unique de marché européen (Dume), dûment rempli, peut, pour certaines conditions de participation, être un moyen de preuve pour le candidat de démontrer sa capacité à exécuter le marché.- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants: Imprimé Dc1 ou document équivalent accompagné des attestations sur l'honneur contenues dans le Dc1.- Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat au marché peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique- indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.- un dossier qui présentera une liste de 5 références maximum en adéquation avec le projet précisant pour chacune d'elles le nom du Maître d'ouvrage, l'importance, la complexité de l'opération, l'année de sa réalisation et la mission réellement effectuée. Elles seront illustrées sous format A3
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“opqibi 0302 - opc d'exécution complexeopqibi 0303 - planification - coordination des étudesopqibi 2202 - maitrise des couts en phase de conception et de...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
opqibi 0302 - opc d'exécution complexeopqibi 0303 - planification - coordination des étudesopqibi 2202 - maitrise des couts en phase de conception et de réalisationopqibi 1812 - ingénierie de voirie et réseaux divers complexesopqibi 1410 - etude d'éclairagisme d'éclairage extérieur complexeopqibi 0702 - etude paysagèreopqibi 1202 - etudes de structures de béton courantesopqibi 1218 - ingénierie en génie civil et gros oeuvre courantsopqibi 1418 - etude de système de signalisation et de gestion d'ouvrages d'infrastructure
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“une avance pourra être versée au maître d'oeuvre dans les conditions des articles R 2191-3 à R 2191-10 du code de la commande publique. Cette avance n'est...”
Conditions d'exécution du contrat
une avance pourra être versée au maître d'oeuvre dans les conditions des articles R 2191-3 à R 2191-10 du code de la commande publique. Cette avance n'est due que sur la part du marché qui n'a pas été sous-traitée. Une garantie à première demande ou une caution doit être constituée pour le versement de l'avance, à concurrence de 100 % du montant de l'avance.Les prix seront révisables. Le délai de paiement est de 30 jours. Les prestations sont financées par Sqy.Les autres modalités de paiement seront décrites dans le dossier de la consultation envoyé aux candidats admis à remettre une offre.Des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental des Yvelines, du Conseil régional et de l'agence de l'eau Eau Seine Normandie seront faites pour le financement de l'opération
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-11-14
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2023-12-14 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.agglo-sqy.fr/ -Le maître d'oeuvre se verra confier les missions de base suivantes :- eP : Etudes préalables- aVP : études d'avant-projet,- pRO : étude de projet,- aMT : assistance pour la passation des marchés publics de travaux- vISA : examen pour la conformité au projet et visa des études d'exécution- dET : La direction de l'exécution des marchés publics de travaux- aOR : assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réceptionles missions complémentaires sont :- l'Ordonnancement, le pilotage et la coordination (Opc)- synthèse et coordination des déplacements des réseaux concessionnaires en étude et travaux (Cons)- concertation publique en phase conception (con)- opc inter - chantier (Opci)- etablissementdes dossiers réglementaires environnementaux (D.L.E etc??) y/c les modifications écrites et graphiques à apporter pour la finalisation du dépôt des dossiers- etablissement /Gestion/Suivi des D.T ( établissement suivi marquage piquetage )- etablissement des dossiers de subventions.Il s'agit d'une procédure restreinte. Vous avez la possibilité de télécharger un plan de situation. Seul votre dossier de candidature complet est à envoyer avant la date limite de remise des candidatures. A l'issue du choix des candidats, le dossier de consultation des concepteurs sera envoyé aux candidats admis à remettre une offre.La mission de maîtrise d'oeuvre débutera à la notification du marché à son titulaire ou à la date mentionnée dans l'ordre de service. Elle s'achèvera à la fin du délai de garantie de parfait achèvement du dernier marché de travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas levées à la fin de cettepériode.La notification de marché de Moe est prévue en février 2024.Les candidats qui, au vu des articles L. 2141-1 à L. 2141-6 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du CCP, ne peuvent soumissionner à un marché public ou qui, le cas échéant après la demande de compléments, présentent des dossiers de candidature incomplets, ou qui ne présentent pas les capacités professionnelles, financières et techniques suffisantes, ne sont pas admis.Un candidat pourra répondre seul ou en groupement. Les candidats sont informés que la forme de groupement retenue pour l'exécution de marché sera le groupement conjoint. Le mandataire sera solidaire financièrement de ses cotraitants. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. Un candidat ne pourra pas se présenter à la fois seul et en tant que membre d'un groupement.Les compétences attendues pour l'exécution des prestations sont les suivantes :- vrd / Génie civil- paysage et enjeuxenvironnementaux- eclairage /SltEn cas de groupement, le mandataire sera l'opérateur économique disposant de la compétence " vrd "
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr📧
Fax: +33 139205487 📠
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom:
“saint-Quentin-En-Yvelines - communauté d'agglomération : Service Marchés Publics”
Adresse postale: 1 rue Eugène Hénaff, Za du Buisson de la Couldre
Commune postale: Trappes
Code postal: 78192
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139448043📞
Courrier électronique: liv.pham@sqy.fr📧
Fax: +33 130571264 📠
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2023/S 201-629981 (2023-10-13)