Entretien annuel 2027 du navire Sébastien Vauban

Conseil départemental de la Gironde

Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « SEBASTIEN VAUBAN », géré par la Direction des Transports Maritimes Départementaux, doit faire l'objet d'un entretien. Cet arrêt technique se décompose en 4 parties qui correspondent à 4 lots d'entretien : Lot 1 chaudronnerie, lot 2 mécanique moteur, lot 3 mécanique générale, lot 4 peinture. Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre séparé. Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots et devront répondre au(x) lot(s) de leur choix dans son (leur) intégralité. Le délai d'exécution de la prestation sera précisé dans chaque bon de commande. Les prestations se dérouleront du 11/01/2027 au 29/01/2027. Une période d'assèchement de 16 jours ouvrés, entrée et sortie de cale sèche, sera intégrée dans cette période. Le lieu d'exécution des travaux sera au Grand Port Maritime de Bordeaux, Bassin à flot à Bacalan, forme 1. Une visite est prévue le 3 novembre 2026 à 08h30 à Blaye

Date limite

Deadline 2026-11-23

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2026-10-20 Avis de marché
Avis de marché (2026-10-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Entretien annuel 2027 du navire Sébastien Vauban
Numéro de référence: 2026-0194
Brève description:
Le présent accord-cadre correspond à un besoin récurrent car chaque année le navire « SEBASTIEN VAUBAN », géré par la Direction des Transports Maritimes Départementaux, doit faire l'objet d'un entretien. Cet arrêt technique se décompose en 4 parties qui correspondent à 4 lots d'entretien : Lot 1 chaudronnerie, lot 2 mécanique moteur, lot 3 mécanique générale, lot 4 peinture. Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre séparé. Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots et devront répondre au(x) lot(s) de leur choix dans son (leur) intégralité. Le délai d'exécution de la prestation sera précisé dans chaque bon de commande. Les prestations se dérouleront du 11/01/2027 au 29/01/2027. Une période d'assèchement de 16 jours ouvrés, entrée et sortie de cale sèche, sera intégrée dans cette période. Le lieu d'exécution des travaux sera au Grand Port Maritime de Bordeaux, Bassin à flot à Bacalan, forme 1. Une visite est prévue le 3 novembre 2026 à 08h30 à Blaye
Afficher plus
Type de contrat: Services
Produits/services: Services de remise en état de navires ou de bateaux 📦
Valeur estimée hors TVA: 111 300 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Lot n°1 Chaudronnerie
Valeur estimée hors TVA: 41 300 EUR 💰
Description du marché: Lot n°1 Chaudronnerie
Produits/services supplémentaires:
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: Grand Port Maritime
Code postal: 33000
Ville: Bordeaux
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Gironde 🏙️
Durée de l'accord: 3 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2027-01-11 📅
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Lot n°2 Mécanique moteur
Valeur estimée hors TVA: 29 000 EUR 💰
Description du marché: Lot n°2 Mécanique moteur
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Lot n°3 Mécanique générale
Valeur estimée hors TVA: 11 000 EUR 💰
Description du marché: Lot n°3 Mécanique générale
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Lot n°4 Peinture
Valeur estimée hors TVA: 30 000 EUR 💰
Description du marché: Lot n°4 Peinture
Produits/services supplémentaires:
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-11-23 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-11-24 10:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 1
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-11-24 10:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Conseil Départemental de la Gironde
Numéro d'enregistrement national: 1665
Adresse postale: Esplanade Charles de Gaulle
Cs 71223
Code postal: 33074
Commune postale: Bordeaux
Région: Gironde 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: GLEYZE Jean-Luc
Courrier électronique: dgasg-d2asj-scp@gironde.fr 📧
Téléphone: 0556993333 📞
URL: http://www.gironde.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://marches-publics.gironde.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1892361 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1892361 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Principe de pondération de la valeur technique : Lot 1 : Chaudronnerie - Prix : 60 %, à la lecture du montant total du Bpu dûment complété. - Valeur technique : 40 %, à la lecture du mémoire technique, mentionnant la présentation et la description du mode opératoire des travaux. Lot 2 : Mécanique moteur - Prix : 60 %, à la lecture du montant total du Bpu dûment complété. - Valeur technique : 40 %, à la lecture du mémoire technique, mentionnant la présentation et la description du mode opératoire des travaux. Lot 3 : Mécanique générale - Prix : 60 %, à la lecture du montant total du Bpu dûment complété. - Valeur technique : 40 %, à la lecture du mémoire technique, mentionnant la présentation et la description du mode opératoire des travaux. Lot 4 : Peinture - Valeur technique : 60 %, à la lecture du cadre de réponse dûment complété . Sous-critère 1 : Organisation générale du chantier présentant : o L'adéquation des moyens humains mis en oeuvre : le nombre de personnes et leurs qualifications, note sur 20 points o L'adéquation des moyens matériels utilisés pour chaque poste et la logistique du chantier, note sur 20 points . Sous-critère 2 : Organisation de la gestion des déchets, note sur 20 points - Prix : 40 %, à la lecture du montant total du Bpu dûment complété
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'enregistrement national: 82A192C6-9859-F566-72572AC0443F2323
Adresse postale: 9 rue Tastet
Code postal: 33063
Commune postale: Bordeaux
Région: Gironde 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Téléphone: 0556993800 📞
Fax: 0556243903 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat. Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat. Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, n°358994)
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 205-732153 (2026-10-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Nouvelle-Aquitaine Aquitaine Gironde Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Isère
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de peinture et de vitrerie Travaux d'application de revêtements... Travaux d'application de revêtements... Services de réparation et d'entretien Services de réparation, d'entretien... Services de réparation, d'entretien... Services de remise en état de navires ou... Services d'architecture, services de...