construction d'une déchèterie à Plat, d'une Recyclerie et d'un bâtiment administratif

Grand Avignon

sur le site d'agroparc, construction d'une déchèterie à plat, d'un bâtiment sur trois niveaux comprenant un parking en sous-sol, une recyclerie et point de vente en Rdc, les bureaux de grand Avignon en R+1 et un espace pédagogique en R+2 (Parking : 1 935,04 m2, Déchèterie : 921,00 m2, Bâtiment Rdc : 1 103,69 m2, Bâtiment R+1 : 656,76 m2, Bâtiment R+2 : 391,54 m2). Le chantier est à forte contrainte environnementale.Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-07-13. L'appel d'offres a été publié le 2023-05-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Grand Avignon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Vaucluse

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-05-26	Avis de marché
2023-09-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-05-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 23tx013
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de couverture de panneaux solaires 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: grand avignon
Adresse postale: 320 Chemin des Meinajaries
Code postal: 84911
Commune postale: Avignon
Contact
Adresse Internet: http://www.grandavignon.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 490844700 📞
Fax: +33 490844715 📠
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: https://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-05-26 📅
Date limite de soumission: 2023-07-13 📅
Date de publication: 2023-05-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 103-322553
Numéro JO-S: 103
Informations complémentaires
délai d'exécution du lot 02 : 180 jours ouvrables

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros-Oeuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: gros-Oeuvre
Durée de l'accord: 21 mois
Description des options:

le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.Le marché prévoit des prestations supplémentaires alternatives

Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 02 : 180 jours ouvrables
Intitulé du lot: charpente Métallique
Numéro du lot: 3
Brève description: charpente Métallique
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 03 : 65 jours ouvrables
Intitulé du lot: couverture Bardage Etanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: couverture Bardage Etanchéité
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 04 : 65 jours ouvrables
Intitulé du lot: menuiseries Extérieures
Numéro du lot: 5
Brève description: menuiseries Extérieures
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 05 : 50 jours ouvrables
Intitulé du lot: plâtrerie
Numéro du lot: 6
Brève description: plâtrerie
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 06 : 50 jours ouvrables
Intitulé du lot: menuiseries Intérieures
Numéro du lot: 7
Brève description: menuiseries Intérieures
Informations complémentaires:

délai d'exécution du lot 07 : 20 jours ouvrablesprestation supplémentaire éventuelle : Le Maître d'ouvrage souhaite récupérer des portes dans ses bureaux actuels pour mise en oeuvre dans le bâtiment

Intitulé du lot: revêtements de sols
Numéro du lot: 8
Brève description: revêtements de sols
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 08 : 30 jours ouvrables
Intitulé du lot: peinture Plinthe Signalétique
Numéro du lot: 9
Brève description: peinture Plinthe Signalétique
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 09 : 52 jours ouvrables
Intitulé du lot: electricité
Numéro du lot: 10
Brève description: electricité
Informations complémentaires:

délai d'exécution du lot 10 : 286 jours ouvrablesprestation supplémentaire éventuelle : Installation de panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments ou sur autres supports bâtis

Intitulé du lot: cvc-Pb
Numéro du lot: 11
Brève description: cvc-Pb
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 11 : 156 jours ouvrables
Intitulé du lot: ascenseur
Numéro du lot: 12
Brève description: ascenseur
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 12 : 20 jours ouvrables
Intitulé du lot: espaces verts
Numéro du lot: 13
Brève description: espaces verts
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 13 : 20 jours ouvrables
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: agroparc 84000 - avignon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Situation économique et financière:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponiblesdéclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique et professionnelle:

déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 23:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-07-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24840025100158
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info/ -Une visite sur site est obligatoire. L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation.Le marché prévoit une période de préparation de 2 mois incluse dans le délai d'exécution de 21 mois.Le lot suivant sera passé selon une procédure distincte de la présente consultation, conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-8 ou L. 2123-1 et R. 2123-1 2° du Code de la commande publique : Lot no1 : Terrassements - vRD (Référence consultation 23tx014)

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, Cs 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Adresse Internet: http://nimes.tribunal-admistratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 103-322553 (2023-05-26)

Avis d'attribution de marché (2023-09-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 269 429 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-22 📅
Date de publication: 2023-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 186-582222
Se réfère à l'avis: 2023/S 103-322553
Numéro JO-S: 186

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: agroparc 84000 Avignon

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-09-22 📅
Nom: sud Batiment
Adresse postale: 200 Rue Michel De Montaigne
Commune postale: Avignon
Code postal: 84140
Pays: France 🇫🇷
Vaucluse 🏙️
Valeur totale du marché: 2 791 340 EUR 💰
Nom: pavimetal structure Métalliques
Adresse postale: 1 Rue Pauling
Commune postale: Saint-Michel-sur-Orge
Code postal: 91240
Pays: Essonne 🏙️
Valeur totale du marché: 494 457 EUR 💰
Nom: snef
Adresse postale: 5 Av Paul Heroult
Commune postale: Marseille 15
Code postal: 13015
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 372 806 EUR 💰
Nom: selmac Exploitation
Adresse postale: 1 avenue du Compagnonnage
Code postal: 84031
Valeur totale du marché: 339 909 EUR 💰
Nom: nouvelle Societe D Ascenseurs - nsa
Adresse postale: 6 Rue De La Goelette
Commune postale: Saint-Benoit
Code postal: 86280
Pays: Vienne 🏙️
Valeur totale du marché: 31 550 EUR 💰
Nom: provence Languedoc Environnement
Adresse postale: av De La Poulasse
Code postal: 84210
Valeur totale du marché: 204 434 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
5
4
1
Source: OJS 2023/S 186-582222 (2023-09-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)