sur le site d'agroparc, construction d'une déchèterie à plat, d'un bâtiment sur trois niveaux comprenant un parking en sous-sol, une recyclerie et point de vente en Rdc, les bureaux de grand Avignon en R+1 et un espace pédagogique en R+2 (Parking : 1 935,04 m2, Déchèterie : 921,00 m2, Bâtiment Rdc : 1 103,69 m2, Bâtiment R+1 : 656,76 m2, Bâtiment R+2 : 391,54 m2). Le chantier est à forte contrainte environnementale.Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-07-13.
L'appel d'offres a été publié le 2023-05-26.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“construction d'une déchèterie à Plat, d'une Recyclerie et d'un bâtiment administratif
23tx013”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“sur le site d'agroparc, construction d'une déchèterie à plat, d'un bâtiment sur trois niveaux comprenant un parking en sous-sol, une recyclerie et point de...”
Brève description
sur le site d'agroparc, construction d'une déchèterie à plat, d'un bâtiment sur trois niveaux comprenant un parking en sous-sol, une recyclerie et point de vente en Rdc, les bureaux de grand Avignon en R+1 et un espace pédagogique en R+2 (Parking : 1 935,04 m2, Déchèterie : 921,00 m2, Bâtiment Rdc : 1 103,69 m2, Bâtiment R+1 : 656,76 m2, Bâtiment R+2 : 391,54 m2). Le chantier est à forte contrainte environnementale.Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: gros-Oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: Vaucluse🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: agroparc 84000 - avignon
Description du marché: gros-Oeuvre
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 21
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations...”
Description des options
le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.Le marché prévoit des prestations supplémentaires alternatives
Afficher plus Description
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 02 : 180 jours ouvrables
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: charpente Métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: charpente Métallique
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 03 : 65 jours ouvrables
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: couverture Bardage Etanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: couverture Bardage Etanchéité
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 04 : 65 jours ouvrables
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiseries Extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: menuiseries Extérieures
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 05 : 50 jours ouvrables
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plâtrerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché: plâtrerie
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 06 : 50 jours ouvrables
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiseries Intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: menuiseries Intérieures
Informations complémentaires:
“délai d'exécution du lot 07 : 20 jours ouvrablesprestation supplémentaire éventuelle : Le Maître d'ouvrage souhaite récupérer des portes dans ses bureaux...”
Informations complémentaires
délai d'exécution du lot 07 : 20 jours ouvrablesprestation supplémentaire éventuelle : Le Maître d'ouvrage souhaite récupérer des portes dans ses bureaux actuels pour mise en oeuvre dans le bâtiment
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: revêtements de sols
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols📦
Description du marché: revêtements de sols
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 08 : 30 jours ouvrables
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: peinture Plinthe Signalétique
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: peinture Plinthe Signalétique
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 09 : 52 jours ouvrables
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture de panneaux solaires📦
Description du marché: electricité
Informations complémentaires:
“délai d'exécution du lot 10 : 286 jours ouvrablesprestation supplémentaire éventuelle : Installation de panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments ou...”
Informations complémentaires
délai d'exécution du lot 10 : 286 jours ouvrablesprestation supplémentaire éventuelle : Installation de panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments ou sur autres supports bâtis
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: cvc-Pb
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: cvc-Pb
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 11 : 156 jours ouvrables
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: ascenseur
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 12 : 20 jours ouvrables
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: espaces verts
Informations complémentaires: délai d'exécution du lot 13 : 20 jours ouvrables
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerrenseignements sur le respect de...”
Liste et brève description des conditions
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponiblesdéclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée...”
Conditions d'exécution du contrat
l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-07-13
23:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2023-07-17
10:00 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info/ -Une visite sur site est obligatoire. L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation.Le marché prévoit une période de préparation de 2 mois incluse dans le délai d'exécution de 21 mois.Le lot suivant sera passé selon une procédure distincte de la présente consultation, conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-8 ou L. 2123-1 et R. 2123-1 2° du Code de la commande publique : Lot no1 : Terrassements - vRD (Référence consultation 23tx014)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, Cs 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
Fax: +33 466362786 📠
URL: http://nimes.tribunal-admistratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, Cs 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
Fax: +33 466362786 📠
URL: http://nimes.tribunal-admistratif.fr🌏
Source: OJS 2023/S 103-322553 (2023-05-26)
Avis d'attribution de marché (2023-09-22) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5 269 429 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: agroparc 84000 Avignon
Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 103-322553
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 202323tx013l02
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: gros-Oeuvre
Date de conclusion du contrat: 2023-09-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: sud Batiment
Adresse postale: 200 Rue Michel De Montaigne
Commune postale: Avignon
Code postal: 84140
Pays: France 🇫🇷
Région: Vaucluse🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 791 340 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 202323tx013l03
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: charpente Métallique
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: pavimetal structure Métalliques
Adresse postale: 1 Rue Pauling
Commune postale: Saint-Michel-sur-Orge
Code postal: 91240
Région: Essonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 494 457 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: couverture Bardage Etanchéité
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: menuiseries Extérieures
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: plâtrerie
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: menuiseries Intérieures
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: revêtements de sols
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: peinture Plinthe Signalétique
9️⃣
Numéro de contrat: 202323tx013l10
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: electricité
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: snef
Adresse postale: 5 Av Paul Heroult
Commune postale: Marseille 15
Code postal: 13015
Région: Bouches-du-Rhône🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 372 806 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 202323tx013l11
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: cvc-Pb
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: selmac Exploitation
Adresse postale: 1 avenue du Compagnonnage
Code postal: 84031
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 339 909 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 202323tx013l12
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: ascenseur
Nom et adresse du contractant
Nom: nouvelle Societe D Ascenseurs - nsa
Adresse postale: 6 Rue De La Goelette
Commune postale: Saint-Benoit
Code postal: 86280
Région: Vienne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 31 550 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 202323tx013l13
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: espaces verts
Nom et adresse du contractant
Nom: provence Languedoc Environnement
Adresse postale: av De La Poulasse
Code postal: 84210
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 204 434 💰
Source: OJS 2023/S 186-582222 (2023-09-22)