assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conception et la construction de deux navires mixtes identiques destinés à desservir les îles finistériennes de Sein, Ouessant et Molène
assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conception et la construction de deux navires mixtes identiques destinés à desservir les îles finistériennes de Sein, Ouessant et Molène
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-10-23.
L'appel d'offres a été publié le 2023-09-20.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conception et la construction de deux navires mixtes identiques destinés à desservir les îles finistériennes de...”
Titre
assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conception et la construction de deux navires mixtes identiques destinés à desservir les îles finistériennes de Sein, Ouessant et Molène
DITMO_06_2023
assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conception et la construction de deux navires mixtes identiques destinés à desservir les îles finistériennes de Sein, Ouessant et Molène
la Région Bretagne a décidé d'engager la conception puis la construction de 2 sister-ships dans le but de remplacer 2 de ses plus anciens navires mixtes mis en service en 1991. La mission du bureau d'études consiste à assurer une assistance au service des opérations de dessertes maritimes du Conseil régional de Bretagne
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 72
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“to 1 : Prolongation de 1 an du suivi de la garantie du navire pour la ligne sud (en cas de garantie contractuelle du chantier constructeur de 2 ans à...”
Description des options
to 1 : Prolongation de 1 an du suivi de la garantie du navire pour la ligne sud (en cas de garantie contractuelle du chantier constructeur de 2 ans à compter de la réception du navire au lieu de 1 an tel que prévu en tranche ferme)to 2 : Prolongation de 1 an du suivi de la garantie du navire pour la ligne nord (en cas de garantie contractuelle du chantier constructeur de 2 ans à compter de la réception du navire au lieu de 1 an tel que prévu en tranche ferme)to 3 : Prolongation de 2 ans du suivi de la garantie du navire pour la ligne sud (en cas de garantie contractuelle du chantier constructeur de 3 ans à compter de la réception du navire au lieu de 1 an tel que prévu en tranche ferme)to 4 : Prolongation de 2 ans du suivi de la garantie du navire pour la ligne nord (en cas de garantie contractuelle du chantier constructeur de 3 ans à compter de la réception du navire au lieu de 1 an tel que prévu en tranche ferme)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“dossier de candidature rédigé obligatoirement en langue française comprenant au minimum :- une lettre de candidature (formulaire Dc1 conseillé) dûment...”
Liste et brève description des conditions
dossier de candidature rédigé obligatoirement en langue française comprenant au minimum :- une lettre de candidature (formulaire Dc1 conseillé) dûment remplie ;- une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique ;- un document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration sur l'honneur concernant le chiffre d'affaires global du candidat ainsi que celui du domaine d'activité faisant l'objet du marché envisagé,...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration sur l'honneur concernant le chiffre d'affaires global du candidat ainsi que celui du domaine d'activité faisant l'objet du marché envisagé, portant sur les trois derniers exercices disponibles (20 %)
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“compte tenu de la limitation par le formulaire obligatoire du nombre de caractères disponibles, une annexe détaillant les mentions du présent avis est...”
Liste et brève description des critères de sélection
compte tenu de la limitation par le formulaire obligatoire du nombre de caractères disponibles, une annexe détaillant les mentions du présent avis est accessible sous http://www.megalisbretagne.org
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-10-23
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0223212828📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr📧
URL: http://Rennes.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso BP 24209
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0253467983📞
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416
Commune postale: Rennes Cedex 7
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0223212828📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr📧
URL: http://Rennes.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2023/S 184-575503 (2023-09-20)