maîtrise d'oeuvre complétée des missions études de diagnostic (Diag), d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (Opc) et et de coordination des systèmes de sécurité incendie (Cssi) pour la rénovation du data center de la DSI de l'ugap
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-10-19.
L'appel d'offres a été publié le 2023-08-30.
maîtrise d'oeuvre complétée des missions études de diagnostic (Diag), d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (Opc) et et de coordination des systèmes de sécurité incendie (Cssi) pour la rénovation du data center de la DSI de l'ugap
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 140 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Lieu d'exécution: Hérault🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: dsi Ugap_255 rue de la Croix verte-parc Euromédecine - 34000 MONTPELLIER
Description du marché:
“marché de maîtrise d'oeuvre telle que définie à l'article L. 2431-1 du Code de la commande publique, complétée des éléments de mission études de diagnostic...”
Description du marché
marché de maîtrise d'oeuvre telle que définie à l'article L. 2431-1 du Code de la commande publique, complétée des éléments de mission études de diagnostic (Diag), d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier (Opc), et de coordination des systèmes de sécurité incendie (Cssi) pour la rénovation du data center de la DSI de l'ugap.Missions : diag, aps, apd, pro, act, visa, det, aor + Opc+Cssi.Les délais prévisionnels d'exécution maximum par phases sont les suivants :- le délai d'exécution de la phase de conception est de cinq (5) mois à compter de la date figurant l'ordre deservice demandant de débuter les prestations de la mission DIAG.- le délai d'exécution prévisionnel de la phase de réalisation est de sept (7) mois à compter de la date figurantl'ordre de service demandant de débuter les prestations de l'ensemble des éléments de la phase réalisation.la part de l'enveloppe financière affectée au travaux est de 550 000 euro(s) (H.T.).Le montant 140 000 euros HT indiqué Ii.1.5 du présent avis s'entend comme le montant maximum des prestations de maîtrise d'oeuvre y compris les éventuels marchés similaires.le montant estimé de la prestation initiale est de : 80 000 euros (H.T.).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maîtred'oeuvre, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande...”
Description des options
le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maîtred'oeuvre, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveauxmarchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.l'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans lesdocuments du présent marché et se rapportant à la même opération de construction, en conformité avec leprojet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépassertrois ans à compter de la notification du présent marché
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: votre chiffre d'affaires global pour les 3 derniersexercices disponibles
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“1/ vos effectifs moyens annuels sur 3 ans.2/ Présentation d'une liste de prestations de même nature exécutées au cours des trois dernières années, appuyée...”
Liste et brève description des critères de sélection
1/ vos effectifs moyens annuels sur 3 ans.2/ Présentation d'une liste de prestations de même nature exécutées au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importantes (Maximum 6 références). Deux d'entre elles devront correspondre à des missions de maîtrise d'oeuvre avec diag, opc et SSI pour rénovation de data center. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, le lieu d'exécution des prestations et la nature des missions de maîtrise d'oeuvre assurées
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“-architecture (dplg, de ou équivalant), -ingénierie des fluides et thermiques (électricité Cfo/Cfa, CVC et plomberie),-ingénierie structure,-ingénierie...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
-architecture (dplg, de ou équivalant), -ingénierie des fluides et thermiques (électricité Cfo/Cfa, CVC et plomberie),-ingénierie structure,-ingénierie OPC,- ingénierie SSI,- en économie de la construction
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“avance prévue sauf renonciation du titulaire. Paiement sous 30 jours par virement. Financement sur les fonds propres de l'ugap”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-10-19
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2023-10-19
13:00 📅
“les candidats peuvent choisir de répondre avec :1. Le dispositif DUME et bénéficier des fonctionnalités offertes par le service DUME. Le candidat renseigne...”
les candidats peuvent choisir de répondre avec :1. Le dispositif DUME et bénéficier des fonctionnalités offertes par le service DUME. Le candidat renseigne leformulaire DUME directement en ligne sur le profil acheteur mentionné au point I.3 du présent avis. LesConditions d'accès sont précisées dans le règlement de la consultation.2. Ou le dispositif "Standard" en utilisant :2.1 ) la "Lettre de candidature" figurant dans le dossier de consultation (ou équivalent) qui contient : lesconditions de la candidature; les attestations prévues à l'article R2143-3 du code des marchés publics.2.2 ) la " déclaration du candidat " figurant dans le dossier de consultation (ou équivalent) qui contient leséléments indiqués aux points Iii.1.2 et Iii.1.3 ci-après.Ces formulaires mentionnés aux points 2.1) et 2.2) sont téléchargeables dans les conditions figurant au point I.3 du présent avis.3) Le cas échéant, le(s) pouvoir(s) de la (des) personne(s) habilitée(s)à engager le candidat.En cas de groupement, l'ensemble des éléments demandés aux points 1), 2.2) et, le cas échéant, 3) ci-dessusdoit être transmis pour chaque membre du groupement.iii.1.2) Capacité économique et financière :Liste et description succincte des critères de sélection : Le chiffre d'affaires global moyen en euro(s) HT sur lestrois derniers exercices disponibles (en cas d'exercice inférieur ou supérieur à 12 mois, au prorata temporis).Euro(s) (H.T.).Iii.1.3) Capacité technique et professionnelle :Liste et description succincte des critères de sélection : Les effectifs globaux moyens annuels sur les troisderniers exercices disponibles au titre de la capacité professionnelle.présentation d'une liste de prestations de même nature exécutées au cours des trois dernières années,appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importantes (Maximum 6 références). Deux d'entre elles devront correspondre à des missions de maîtrise d'oeuvre avec diag, opc et SSI pour rénovation de data center. Ces attestations indiquent le montant,l'époque, le lieu d'exécution des prestations et la nature des missions de maîtrise d'oeuvre assurées.présentation de la copie de l'ensemble des certificats de qualifications professionnelles qu'il possède et quiattestent de sa compétence à réaliser les prestations objet du marché et notamment dans les domaines del'architecture (dplg, de ou équivalant), de l'ingénierie des fluides et thermiques (électricité, CVC, plomberie), de l'ingénieriestructure, de l'ingénierie des systèmes de sécurité incendie (Ssi), de l'ingénierie OPC et en économie de la construction.la notification des référés précontractuels au pouvoir adjudicateur prévue à l'art. R. 551-1 du code de justice administrativedoit être adressée à la Direction juridique à l'adresse électronique suivante : recours@ugap.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun Cedex.
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Fax: +33 160566610 📠
URL: http://Melun.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: M. Le Médiateur interne de l'ugap
Adresse postale: 1, Boulevard Archimède - champs sur Marne,
Commune postale: Marne-la-Vallée Cedex 2
Code postal: 77444
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: mediateur-interne@ugap.fr📧 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“la notification des référés précontractuels au pouvoir adjudicateur prévue à l'art. R. 551-1 du code de justice administrative doit être adressée à la...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
la notification des référés précontractuels au pouvoir adjudicateur prévue à l'art. R. 551-1 du code de justice administrative doit être adressée à la Direction juridique à l'adresse électronique suivante : recours@ugap.fr. "
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Fax: +33 160566610 📠
URL: http://Melun.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2023/S 169-532108 (2023-08-30)