23s0056-réhabilitation et extension du Groupe Scolaire des Grands Cyprès à Avignon

Ville d'Avignon

travaux de réhabilitation et extension d'un groupe scolaire des Grands Cyprès à Avignon. La consultation porte sur 21 lots dont la description est donnée ci-dessous.Le marché s'étendra contractuellement de la date de sa notification au titulaire jusqu'à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement (prévision : Octobre 2027) : soit 43 mois. Le délai d'exécution des prestations est de 31 mois à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (à compter du 1er Ordre de service de démarrage des travaux (Lot 4 )

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-02-15. L'appel d'offres a été publié le 2023-12-22.

Qui ?

• Ville d'Avignon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Vaucluse

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-12-22	Avis de marché

Avis de marché (2023-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche
Numéro de référence: 23ft-Cp-0119-P
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de fondation 📦
Travaux de stabilisation des sols 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux de construction d'écoles primaires 📦
Travaux de charpenterie 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de chape 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Ascenseurs 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville d'avignon
Adresse postale: hôtel de Ville, Place de l'horloge
Code postal: 84045
Commune postale: Avignon
Contact
Adresse Internet: http://www.avignon.fr/ma-mairie/marches-publics/avis-de-publicite-superieurs-a-40-000-eur-ht/ 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 490808314 📞
URL des documents: https://marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: https://marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-22 📅
Date limite de soumission: 2024-02-15 📅
Date de publication: 2023-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 249-790680
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires

les prestations de ce lot font l'objet de tranches définies comme suit:tranche Ferme (Tf)- cloisons-Doublage- faux plafonds de l'ensemble du groupe scolairetranche Optionnelle 1 (To1) : Cloison-Doublages-Faux plafonds pour pépinière d'entreprise

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: curage - désamiantage- déplombage
Numéro du lot: 1
Brève description: curage - désamiantage- déplombage
Durée de l'accord: 43 mois
Intitulé du lot: démolition lourdes
Numéro du lot: 2
Brève description: démolition lourdes
Intitulé du lot: fondations spéciales
Numéro du lot: 3a
Brève description: fondations spéciales
Intitulé du lot: renforcement de sols
Numéro du lot: 3b
Brève description: renforcement de sols
Intitulé du lot: terrassement généraux- vrd
Numéro du lot: 4
Brève description: terrassement généraux- vrd
Intitulé du lot: gros oeuvre
Numéro du lot: 5
Brève description: gros oeuvre
Intitulé du lot: charpente bois-façades bois-couverture et vêture zinc-bardage bois
Numéro du lot: 6
Brève description: charpente bois-façades bois-couverture et vêture zinc-bardage bois
Intitulé du lot: etanchéité
Numéro du lot: 7
Brève description: etanchéité
Intitulé du lot: chape
Numéro du lot: 8
Brève description: chape
Intitulé du lot: menuiseries extérieures -occultations
Numéro du lot: 9
Brève description: menuiseries extérieures -occultations
Intitulé du lot: cloisons- doublages - faux plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: cloisons- doublages - faux plafonds
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 11
Brève description: menuiseries intérieures
Intitulé du lot: serrurerie Métallerie
Numéro du lot: 12
Brève description: serrurerie Métallerie
Intitulé du lot: peinture
Numéro du lot: 13
Brève description: peinture
Informations complémentaires:

les prestations de ce lot font l'objet de tranches définies comme suit:tranche Ferme (Tf)- peinture murale de l'ensemble du groupe scolairetranche Optionnelle 1 (To1) : Peinture murale pour pépinière entreprise

Intitulé du lot: revêtements de sols souples
Numéro du lot: 14
Brève description: revêtements de sols souples
Intitulé du lot: carrelages-Revêtements muraux
Numéro du lot: 15
Brève description: carrelages-Revêtements muraux
Informations complémentaires:

les prestations de ce lot font l'objet de tranche définies comme suit:tranche Ferme (Tf)- carrelages-Revêtements muraux du groupe scolairetranche Optionnelle 1 (To1) : Carrelages-Revêtements muraux pour pépinière entreprise

Intitulé du lot: chauffage-Ventilation-Climatisation- plomberie
Numéro du lot: 16
Brève description: chauffage-Ventilation-Climatisation- plomberie
Intitulé du lot: electricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 17
Brève description: electricité courants forts et faibles
Informations complémentaires:

les prestations de ce lot font l'objet de tranches définies comme suit:tranche Ferme (Tf)- electricité courant forts et faibles du groupe scolairetranche Optionnelle 1 (To1) : équipement plafonnier des espaces de travail de la pépinière d'entreprisestranche Optionnelle 2 (To2) : équipement multimédia du tiers lieu éducatif

Intitulé du lot: espaces verts
Numéro du lot: 18
Brève description: espaces verts
Intitulé du lot: appareils élévateurs
Numéro du lot: 19
Brève description: appareils élévateurs
Intitulé du lot: equipement de cuisine
Numéro du lot: 20
Brève description: equipement de cuisine
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avignon 84000 - avignon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Lettre de Candidature (formulaire Dc1 ou équivalent)- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141 - 1 à 5 et 7 à 11 du Code de la commande publique (Ccp), concernant les interdictions de soumissionner et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (cf article R 2143-3 du Ccp).- Copie des jugements de redressement judiciaire

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Exigences minimales : Cf. Annexe au Rc)

Capacité technique et professionnelle:

- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyées d'attestations de bonne exécution pour des travaux les plus importants indiquant notamment le montant, la date et le lieu d'exécution.- Outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.- Certificats de qualification professionnelle des entreprises (le candidat peut apporter la preuve de sa capacité par tout moyen : notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux) : (Exigences minimales : Cf. Annexe au Rc)

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-02-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Lieu: avignon
Informations complémentaires: les membres de la commission technique (séance non publique)

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21840007500014
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: https://marches-publics.info/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://marches-publics.info/ -Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.L'intégralité des documents se trouve sur le profil d'acheteur:téléchargement du DCE sur https://marches-publics.infoOu Site internet de la Ville :http://www.avignon.fr/ma-mairie/marches-publics/avis-de-publicite-superieurs-a-40-000-eur-ht/Les opérateurs économiques devront répondre via le site https://marches-publics.infoLa visite du site est obligatoire pour les lots 1-2-3a-3b-4-5-6-7-9-10-11-12-16-17.Pour les lots 8-13-14-15-18-19 et 20 la visite est facultative.Les conditions d'exécution du présent marché comportent une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique en application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique: Lot 2: 70 heures minimum, lot 4: 480 heures minimum, lot 5: 1060 heures minimum, lot 6: 2000 heures minimum, lot 7: 250 heures minimum, lot 8: 150 heures minimum, lot 9: 550 heures minimum, lot 10: 450 heures minimum, lot 11: 1200 heures minimum, lot 13: 300 heures minimum, lot 14: 80 heures minimum, lot 15: 150 heures minimum, lot 16: 1380 heures minimum, lot 17: 1120 heures minimum, lot 18: 520 heures minimum

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, Cs 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 249-790680 (2023-12-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (12)