Avis de marché (2026-02-03) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de rénovation thermique du bâtiment H de l'IUT d’Annecy-le-Vieux (IUT A)
Numéro de référence: 2026-17T
Brève description:
“Travaux de rénovation thermique du bâtiment H de l'IUT d’Annecy-le-Vieux (IUT A)”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction📦
Valeur estimée hors TVA: 8 724 576 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 8
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 8
1️⃣
Description du marché:
“DESAMIANTAGE”
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Lieu d'exécution: Haute-Savoie🏙️
Durée de l'accord: 26 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Critères d'attribution
Critère:
“1-Prix [...] /40
2-Valeur technique [...] relatif aux dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat /50
2.1-moyens...”
Critère
1-Prix [...] /40
2-Valeur technique [...] relatif aux dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat /50
2.1-moyens humains propres à l'opération de travaux /15
• Composition de l’équipe affectée à l’opération /5
• Organigramme fonctionnel [...] /5
• Chronogramme des équipes [...] /5
2.2-Moyens Techniques et méthodologie d’intervention /15
• Moyens [...] sécurité du personnel propre /5
• Moyens [...] coactivité de travaux sur le site /5
• [...] exécution en site occupé [...] /2
• Mesures contre les nuisances [...] /3
2.3-Matériaux envisagés [...] /10
2.4-Méthodologie pour le respect du planning/10
• Planning d’intervention détaillé [...] /6
• Dispositions [...] pendant les périodes de congés / 2
• Dispositions [...] pour le rattrapage des retards éventuels et les effectifs de pointe pour garantir la durée des travaux / 2
3-Méthodologie [...] dans le domaine environnemental [...] /10
Se référer au règlement de la consultation
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“INSTALLATION DE CHANTIER – GROS-ŒUVRE - CURAGE – VRD – AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS”
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦 Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Description du marché:
“FACADE OSSATURE BOIS – FACADE DIVERS – MENUISERIES EXTERIEURES”
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦 Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-03-12 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE : se référer au RC”
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement national: 17380005300014
Adresse postale: Place de Verdun BP 1135 38022 GRENOBLE CEDEX
Code postal: 38022
Commune postale: Grenoble cedex
Région: Isère🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Téléphone: 04 76 42 90 00📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies de recours sont les suivantes : -Référé pré-contractuel selon les conditions fixées aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les voies de recours sont les suivantes : -Référé pré-contractuel selon les conditions fixées aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé jusqu'à la signature du contrat ; -Référé contractuel selon les conditions fixées aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé après la signature du contrat ; -Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique dans les conditions fixées par la jurisprudence (CE Ass, 4 avril 2014, n°358994) ; -Recours pour excès de pouvoir pouvant être exercé dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 025-084315 (2026-02-03)
Avis de marché (2026-03-04) Objet Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 8 724 576 EUR 💰
Procédure Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-03-20 12:00:00 📅
Changements Autres informations complémentaires
“Report de la date limite de remise des offres au vendredi 20 mars 2026 avant 12h00”
Source: OJS 2026/S 045-152917 (2026-03-04)